AdjudicadaLicitación · Alcaldía del Ayuntamiento de Cabanes · expediente 1519/2026
Obras de instalación de oficina de información turística en Torre la Sal
Alcaldía del Ayuntamiento de Cabanes adjudicó este contrato de obras por procedimiento abierto simplificado el 08/10/2026 a Microarquitectura, S.L. por 85.432 € sin IVA (22,3 % de baja sobre 109.973 €), con 4 licitadores. En los últimos 3 años ha adjudicado 48 contratos en estas categorías (CPV 442, 452) a 22 empresas distintas, con un importe medio de 45.686 € y una baja media del 10,7 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 452Categoría CPV 442Licitaciones abiertas en Comunidad Valenciana
Adjudicado
85.432 €
1 adjudicación sin IVA
Baja
22,3 %
sobre 109.973 € de presupuesto base
Licitadores
4
ofertas recibidas
Presupuesto
109.973 €
sin IVA
Adjudicado a Microarquitectura, S.L.
85.432 € sin IVA · 22,3 % de baja · 4 licitadores
Contrato de obras
Montaje e instalación de estructuras prefabricadas
Castellón/Castelló
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto simplificado
Presentación electrónica
Dura 3 meses
Sin prórroga publicada en el anuncio.
Adjudicación
| Lote | Resultado | Adjudicatario | Importe | Baja | Licitadores |
|---|---|---|---|---|---|
| Único | Adjudicado08/10/2026 | Microarquitectura, S.L.pyme | 85.432 € | 22,3 % | 4 |
El resultado publicado en PLACSP · importes sin IVA · la baja, sobre el presupuesto base del lote o del expediente.
Qué se contrata
- Expediente
- 1519/2026
- Tipo de contrato
- Obras · Construcción
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Lugar de ejecución
- Castellón/Castelló
Códigos CPV
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 09/06/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 30/06/2026 a las 23:59
- Presentación de ofertas
- Electrónica
- Duración del contrato
- 3 meses
Más detallesMenos detalles
- Variantes
- No se admiten
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 109.973 €
- Presupuesto con IVA
- 133.068 €
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %
- Precio · fórmula, precio75 %
- Ampliación del periodo de garantía · fórmula15 %
- Plan para minimizar interferencias en el uso del edificio y/o del espacio urbano donde se ubique · fórmula10 %
Solvencia y requisitos
- Solvencia económica y financiera
Cifra anual de negocio
Se acreditará mediante la presentación de la declaración responsable que consta como anexo I del PCAP. El licitador que resulte adjudicatario deberá presentar justificación del volumen anual de negocios previamente a la adjudicación. La clasificación del contratista en el grupo C, subgrupo 2, Categoría 1 o superior acreditará su solvencia.
- Solvencia técnica o profesional
Trabajos realizados
Se acreditará mediante la presentación de la declaración responsable que consta como anexo I del PCAP. El licitador que resulte adjudicatario deberá presentar justificación de la solvencia técnica, de acuerdo con la cláusula 6 del PCAP previamente a la adjudicación. La clasificación del contratista en el grupo C, subgrupo 2, Categoría 1 o superior acreditará su solvencia.
- Condiciones especiales de ejecución
Consideraciones de tipo ambiental
Todos los trabajos de ejecución de las obras se realizarán adoptando protocolos de protección de la calidad ambiental exigibles de acuerdo con la legislación vigente en cada momento
Garantías y declaraciones
- Garantías
- Definitiva5 %
- Declaraciones exigidas
- No prohibición para contratar
- Capacidad de obrar
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
El pliego, leído por IA
BetaCon tu cuenta puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Entrar.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
Pliego técnico
Documentos del expediente (10)
12 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 09/06/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 09/06/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
- 08/10/2026Anuncio de Adjudicación · Perfil del contratante
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.