En plazo de ofertasLicitación · Alcaldía del Ayuntamiento de Villamesías · expediente 3-2026

Obras de sala de interpretación y exposición, fase 2, en calle Pepe Casco

la ejecución de las obras definidas en el proyecto técnico denominado FASE 2 sala intwerpretacion y exposicion en calle Pepe Casco

Enunciado oficial del anuncio; el título de arriba lo ha escrito la IA a partir de él.

Alcaldía del Ayuntamiento de Villamesías admite ofertas hasta el 23/10/2026 (quedan 11 días) para este contrato de obras por procedimiento abierto, con un presupuesto de 122.121 € sin IVA en 2 lotes. En los últimos 3 años, Ayuntamiento de Villamesías, la entidad de la que depende, no ha adjudicado ningún otro contrato en estas categorías (CPV 452, 453, 454), según PLACSP.

Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 452 Categoría CPV 454 Categoría CPV 453 Licitaciones abiertas en Extremadura

Plazo de ofertas

días · hasta el 23/10/2026 a las 14:00

Presupuesto

122.121 €

sin IVA · 2 lotes

Antecedentes del órgano

sin contratos del órgano en CPV 452, 453, 454 en 3 años

Anunciado

11/10/2026

en PLACSP

Contrato de obras
Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
villamesias, Cáceres
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto
Presentación electrónica
Dura 4 meses · desde el 03/11/2026
Prórroga: la mitad del tiempo de adjudicacion del contrato
2 lotes
Ofertas a uno o varios lotes · máximo 2 por oferta · máximo 2 por adjudicatario.

Qué se contrata

Expediente: 3-2026
Tipo de contrato: Obras · Construcción
Procedimiento: Abierto · subasta electrónica
Lugar de ejecución: villamesias, Cáceres

Códigos CPV

Lotes (2)

Lote	Objeto	Sin IVA	CPV
1	Ventilación, Solados, Alicatados y Falsos Techados	54.512 €	45200000, 45300000, 45400000
2	Aislamiento Acústico	67.609 €	45200000, 45300000, 45400000

Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.

Plazos y presentación de ofertas

Anuncio de licitación: 11/10/2026
Fin del plazo de ofertas: 23/10/2026 a las 14:00 · quedan 11 díasPROYECTO TÉCNICO: "FASE II SALA DE INTERPRETACIÓN Y EXPOSICIÓN
Presentación de ofertas: Electrónica
Presentación por lotes: Ofertas a uno o varios lotes · máximo 2 por oferta · máximo 2 por adjudicatario
Duración del contrato: 4 meses · desde el 03/11/2026
Prórroga: la mitad del tiempo de adjudicacion del contrato

Más detalles

Obtención de documentación: hasta el 21/10/2026
Variantes: No se admiten
Revisión de precios: no

Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.

Importes y financiación

Presupuesto base sin IVA: 122.121 €
Presupuesto con IVA: 147.767 €
Financiación: No hay financiación con fondos de la UE

Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.

Condiciones del anuncio

Criterios de adjudicación

Por fórmula, 30 puntos · por juicio de valor, 20 puntos · 50 puntos en total

memoria tecnica · juicio de valor, medioambiental20 puntos
Memoria Técnica Previa de Ejecución y Sostenibilidad Ambiental
Oferta económica · fórmula, precio10 puntos
Se asignará la máxima puntuación (20 puntos) a la propuesta que presente el precio total de contrata (IVA incluido) más bajo por lote. El resto se valorará de forma inversamente proporcional mediante la fórmula {Puntuación}={Oferta\Mínima Presentada en Lote de la Empresa Valorar * 20 baja temeria en pliego
mejoras · fórmula20 puntos
Ofrecimiento de mejoras mediante la ejecución de obras municipales

Solvencia y requisitos

Solvencia económica y financiera: Cifra anual de negocio200.000 €
Se acreditará mediante el Balance del último ejercicio cerrado presentado en el Registro Mercantil o declaraciones fiscales equivalentes. Para personas físicas (empresarios individuales), mediante justificante de un seguro de indemnización por riesgos profesionales conforme a los siguientes límites mínimos por lote
Subcontratación: 70 %
instalaciones

Garantías y declaraciones

Garantías: Provisional0 €
Definitiva5 %

Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.

El pliego, leído por IA

Beta

Con tu cuenta puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Entrar.

Pliegos y documentos

3 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.

Historial de anuncios

11/10/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
11/10/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
11/10/2026Anuncio Previo · Perfil del contratante

Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.

Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.