Obras de montaje, desmontaje y alquiler de estructuras modulares, cubrición, distribución interna, entarimado y decoración de la caseta de LIPASAM, durante la Feria de abril de Sevilla

Enunciado oficial del anuncio; el título de arriba lo ha escrito la IA a partir de él.

Comisión Ejecutiva de la Limpieza Pública y Protección Ambiental Sociedad Anónima Municipal (LIPASAM) admite ofertas hasta el 04/11/2026 (quedan 22 días) para este contrato de obras por procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto de 86.608 € sin IVA. En los últimos 3 años, Limpieza Pública y Protección Ambiental Sociedad Anónima Municipal, la entidad de la que depende, ha adjudicado 20 contratos en estas categorías (CPV 452, 454) a 12 empresas distintas, con un importe medio de 101.355 € y una baja media del 14,4 %, según PLACSP.

Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 452 Categoría CPV 454 Licitaciones abiertas en Sevilla

Plazo de ofertas

días · hasta el 04/11/2026 a las 23:59

Presupuesto

86.608 €

sin IVA

Valor estimado

346.431 €

con prórrogas y opciones, sin IVA

Antecedentes del órgano

contratos en CPV 452, 454 en 3 años · baja media 14,4 %

Contrato de obras
Montaje de estructuras metálicas
Sevilla
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto simplificado
Presentación electrónica
Dura 1 año
Prórroga: Una vez trascurrido dicho plazo se podrá prorrogar anualmente hasta alcanzar una duración máxima del presente…

Qué se contrata

Expediente: C.E. 32/2026
Tipo de contrato: Obras · Otras construcciones especializadas
Procedimiento: Abierto simplificado
Lugar de ejecución: Sevilla

Códigos CPV

Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.

Plazos y presentación de ofertas

Anuncio de licitación: 09/10/2026
Fin del plazo de ofertas: 04/11/2026 a las 23:59 · quedan 22 días
Presentación de ofertas: Electrónica
Duración del contrato: 1 año
Prórroga: Una vez trascurrido dicho plazo se podrá prorrogar anualmente hasta alcanzar una duración máxima del presente contrato de cuatro años. Las prórrogas se acordarán por el órgano de contratación y serán obligatorias para el adjudicatario. En caso de ejercitarse las mismas, el contratista deberá garantizar las mismas condiciones por la que resultó adjudicatario de la licitación.

Más detalles

Obtención de documentación: hasta el 04/11/2026
Variantes: No se admiten

Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.

Importes y financiación

Presupuesto base sin IVA: 86.608 €
Presupuesto con IVA: 104.795 €
Valor estimado: 346.431 €Con prórrogas y opciones, sin IVA.
Financiación: No hay financiación con fondos de la UE

Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.

Condiciones del anuncio

Criterios de adjudicación

Por fórmula, 75 % · por juicio de valor, 25 %

Valorados mediante Juicios de Valor · juicio de valor25 %
Propuesta de montaje. Programación 6,00 Diseño y distribución de espacios 3,00 Medidas preventivas de evacuación 3,00 Propuesta de decoración. Infografías 6,00 Calidades de materiales 4,00 Propuesta de desmontaje 3,00
Oferta económica · fórmula, precio45 %
Cualificación y experiencia del equipo técnico · fórmula30 %
Cualificación del perfil del Jefe de Obra. Hasta 10,00 puntos Cualificación del perfil del Técnico en prevención. Hasta 10,00 puntos Cualificación del perfil del Encargado

Solvencia y requisitos

Solvencia económica y financiera: Cifra anual de negocio
Se deberá acreditar una cifra de negocios igual o superior a 1,5 veces el importe de licitación en alguno de los tres últimos años
Solvencia técnica o profesional: Trabajos realizados
Relación de contratos de similar naturaleza al demandado (montaje de casetas de feria similares a la caseta de LIPASAM (superficie de caseta superior a 250 m²), formalizados en los cinco últimos años. En concreto se exigirán un mínimo de tres (3) contratos de trabajos realizados en montaje de caseta… Ver todoVer menos
Relación de contratos de similar naturaleza al demandado (montaje de casetas de feria similares a la caseta de LIPASAM (superficie de caseta superior a 250 m²), formalizados en los cinco últimos años. En concreto se exigirán un mínimo de tres (3) contratos de trabajos realizados en montaje de casetas de feria similares a la caseta de feria de LIPASAM (superficie de caseta superior a 250 m²) en el conjunto de los cinco últimos años y debe indicarse su importe, fecha y destinatario.
Condiciones especiales de ejecución: Consideraciones de tipo ambiental
Todas las establecidas en la normativa de aplicación vigente

Garantías y declaraciones

Garantías: Definitiva5 %
Declaraciones exigidas: Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.

El pliego, leído por IA

Beta

Con tu cuenta puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Entrar.

Pliegos y documentos

Pliego administrativo

PCAP ABIERTO SIMPLIFICADO_CE_32-2026.pdf

Pliego técnico

PPTP_CE_32-2026.pdf

Anexos (2)

Documentos del expediente (2)

6 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.

Historial de anuncios

09/10/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
09/10/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante

Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.

Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.