En plazo de ofertasLicitación · Gerencia de Sevilla Activa SAU · expediente A41420191-2026/000087-PaA
Proyecto y obra del Pabellón Barrio de Quarto
Proyecto y obra Pabellón Barrio de Quarto. Cortijo de Cuarto
Enunciado oficial del anuncio; el título de arriba lo ha escrito la IA a partir de él.
Gerencia de Sevilla Activa SAU admite ofertas hasta el 11/11/2026 (quedan 33 días) para este contrato de obras por procedimiento abierto, con un presupuesto de 489.920 € sin IVA. En los últimos 3 años ha adjudicado 8 contratos en estas categorías (CPV 452) a 5 empresas distintas, con un importe medio de 56.198 € y una baja media del 3 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 452Licitaciones abiertas en Sevilla
Plazo de ofertas
33
días · hasta el 11/11/2026 a las 23:59
Presupuesto
489.920 €
sin IVA
Antecedentes del órgano
8
contratos en CPV 452 en 3 años · baja media 3 %
Anunciado
06/10/2026
en PLACSP
Contrato de obras
Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
Sevilla
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto
Presentación electrónica
Dura 7 meses
Prórroga: El contratista, por sí o como sustituto de Sevilla Activa M.P., S.A.U., estará obligado a gestionar cuantas…
Qué se contrata
- Expediente
- A41420191-2026/000087-PaA
- Tipo de contrato
- Obras · Otras instalaciones de edificios y obras
- Procedimiento
- Abierto
- Lugar de ejecución
- Sevilla
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 06/10/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 11/11/2026 a las 23:59 · quedan 33 díasEl contratista, por sí o como sustituto de Sevilla Activa M.P., S.A.U., estará obligado a gestionar cuantas licencias, autorizaciones y requerimientos municipales o de otros organismos sean necesarios para el inicio, ejecución y entrega al uso de las obras, siendo de su cuenta los gastos, tasas y tributos derivados, incluido la licencia de obras y del ICIO.
- Presentación de ofertas
- Electrónica
- Duración del contrato
- 7 meses
- Prórroga
- El contratista, por sí o como sustituto de Sevilla Activa M.P., S.A.U., estará obligado a gestionar cuantas licencias, autorizaciones y requerimientos municipales o de otros organismos sean necesarios para el inicio, ejecución y entrega al uso de las ...
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 489.920 €
- Presupuesto con IVA
- 592.803 €
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Por fórmula, 20 % · por juicio de valor, 80 %
- Industrialización [2] · juicio de valor20 %
véase apartado 19 1 del cuadro de características
- Condiciones de desmontaje y traslado [3] · juicio de valor15 %
véase apartado 19 1 del cuadro de características
- Aspecto Económico (precio) [1] · fórmula, precio15 %
indicarlo en el anexo 8
- ampliación plazo de garantía sobre el mínimo de 1 año [2] · fórmula5 %
indicarlo en el anexo 8
- Calidad arquitectónica [1] · juicio de valor45 %
véase apartado 19 1 del cuadro de características
Solvencia y requisitos
- Solvencia económica y financiera
Cifra anual de negocio
(Solvencia Económica) Véase apartado 15 cuadro características PCP (Ayuda: Adjunte declaración responsable. La documentación justificativa se exigirá al adjudicatario.).
- Solvencia técnica o profesional
Trabajos realizados
(Solvencia Técnica) Vease apartado 15 cuadro características PCP (Ayuda: Adjunte declaración responsable. La documentación justificativa se exigirá al adjudicatario.).
Garantías y declaraciones
- Declaraciones exigidas
- Capacidad de obrar
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
El pliego, leído por IA
BetaCon el plan Pro puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Ver planes.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
Pliego técnico
Documentos del expediente (9)
12 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 06/10/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 06/10/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.