Sustitución de cubierta y demolición de construcción adosada para reposición de la legalidad en vivienda unifamiliar sita en el Camiño do Costal, núm. 17, Redondela, con objeto de dar cumplimiento a la ejecución forzosa subsidiaria dictada por sentencia judicial núm. 125/2020 del 23.06.2020 por el juzgado de lo contencioso/administrativo núm. 1 de Vigo (P. Abreviado 232/2019)

Enunciado oficial del anuncio; el título de arriba lo ha escrito la IA a partir de él.

Alcaldía del Ayuntamiento de Redondela admite ofertas hasta el 20/10/2026 (quedan 9 días) para este contrato de obras por procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto de 37.362 € sin IVA. En los últimos 3 años ha adjudicado 6 contratos en estas categorías (CPV 451) a 5 empresas distintas, con un importe medio de 105.540 € y una baja media del 5,1 %, según PLACSP.

Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 451 Licitaciones abiertas en Pontevedra

Plazo de ofertas

días · hasta el 20/10/2026 a las 23:59

Presupuesto

37.362 €

sin IVA

Antecedentes del órgano

contratos en CPV 451 en 3 años · baja media 5,1 %

Anunciado

05/10/2026

en PLACSP

Contrato de obras
Trabajos de preparación del terreno
Redondela, Pontevedra
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto simplificado
Presentación electrónica
Dura 35 días
Sin prórroga publicada en el anuncio.

Qué se contrata

Expediente: 7137/2024
Tipo de contrato: Obras · Otras construcciones especializadas
Procedimiento: Abierto simplificado
Lugar de ejecución: Redondela, Pontevedra

Códigos CPV

Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.

Plazos y presentación de ofertas

Anuncio de licitación: 05/10/2026
Fin del plazo de ofertas: 20/10/2026 a las 23:59 · quedan 9 días
Presentación de ofertas: Electrónica
Duración del contrato: 35 días

Más detalles

Obtención de documentación: hasta el 20/10/2026
Variantes: No se admiten

Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.

Importes y financiación

Presupuesto base sin IVA: 37.362 €
Presupuesto con IVA: 45.208 €
Financiación: No hay financiación con fondos de la UE

Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.

Condiciones del anuncio

Criterios de adjudicación

Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %

Mejor proposición económica · fórmula, precio71 %
Plazo de garantía de la obra · fórmula29 %

Solvencia y requisitos

Condiciones especiales de ejecución: Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral
Las establecidas en la cláusula 21ªPCAP
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer
Las establecidas en la cláusula 21ªPCAP
Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo
Las establecidas en la cláusula 21ªPCAP
Consideraciones tipo social
Deber de la empresa adjudicataria de aplicarle al personal que ejecutará el contrato las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo sectorial y territorial vigente en el que se encuadra y desarrolla la prestación contractual, sin perjuicio de mejoras sobre lo dispuesto en el mismo
Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos
Las establecidas en la cláusula 21ªPCAP
Subcontratación: Se regula en la cláusula 19ª PCAP

Garantías y declaraciones

Declaraciones exigidas: Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Capacidad de obrar
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
No estar incurso en incompatibilidades
No prohibición para contratar

Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.

El pliego, leído por IA

Beta

Con tu cuenta puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Entrar.

Pliegos y documentos

Pliego administrativo

PCAP.pdf

Pliego técnico

PROYECTO.pdf

Anexos (5)

Documentos del expediente (5)

12 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.

Historial de anuncios

05/10/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
05/10/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante

Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.

Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.