En plazo de ofertasLicitación · Alcaldía del Ayuntamiento de La Bañeza · expediente 2419/2026
Mejora del tramo 1 Juzgados-Centro de Salud de la Vía de la Plata
"Mejora y adecuación del Tramo 1: Juzgados-Centro de Salud, de la Vía de la Plata de La Bañeza"
Enunciado oficial del anuncio; el título de arriba lo ha escrito la IA a partir de él.
Alcaldía del Ayuntamiento de La Bañeza admite ofertas hasta el 22/10/2026 (quedan 13 días) para este contrato de obras por procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto de 187.857 € sin IVA. En los últimos 3 años ha adjudicado 31 contratos en estas categorías (CPV 452) a 14 empresas distintas, con un importe medio de 56.192 € y una baja media del 5,1 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 452Licitaciones abiertas en Castilla y León
Plazo de ofertas
13
días · hasta el 22/10/2026 a las 23:59
Presupuesto
187.857 €
sin IVA
Antecedentes del órgano
31
contratos en CPV 452 en 3 años · baja media 5,1 %
Anunciado
02/10/2026
en PLACSP
Contrato de obras
Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales
La Bañeza, León
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto simplificado
Presentación electrónica
Dura 2 meses
Sin prórroga publicada en el anuncio.
Qué se contrata
- Expediente
- 2419/2026
- Tipo de contrato
- Obras · Construcción de autopistas,carreteras, campos de aterrizaje, vías férreas y centros deportivos
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Lugar de ejecución
- La Bañeza, León
Códigos CPV
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 02/10/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 22/10/2026 a las 23:59 · quedan 13 días
- Presentación de ofertas
- Electrónica
- Duración del contrato
- 2 meses
Más detallesMenos detalles
- Obtención de documentación
- hasta el 22/10/2026
- Variantes
- No se admiten
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 187.857 €
- Presupuesto con IVA
- 227.306 €
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %
- Oferta económica · fórmula, precio100 %
Solvencia y requisitos
- Solvencia económica y financiera
Cifra anual de negocio281.785 €
Volumen anual de negocios del licitador, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, por importe igual o superior a 281.784,89 €.
- Solvencia técnica o profesional
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato
Para las empresas de nueva creación, entendiendo por tales aquellas con una antigüedad inferior a cinco años, declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico de que se dispondrá para la ejecución de las obras. Los medios declarados deberán resultar suficientes y adecuados para la correcta ejecución de las obras.
Trabajos realizados131.500 €
Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución. El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución deberá ser igual o superior al 70 % del valor estimado del contrato.
Garantías y declaraciones
- Garantías
- Definitiva5 %
- Declaraciones exigidas
- No estar incurso en incompatibilidades
- Cumplimiento con las obligaciones tributarias
- Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
- Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
- Capacidad de obrar
- No prohibición para contratar
- Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
El pliego, leído por IA
BetaCon el plan Pro puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Ver planes.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
Pliego técnico
4 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 02/10/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 02/10/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.