En plazo de ofertasLicitación · Secretaría de Estado de Justicia · expediente AOB/2026/021
Nuevo edificio de juzgados de Talavera de la Reina
Obras de nuevo edificio de Juzgados de Talavera de la Reina (Toledo)
Enunciado oficial del anuncio; el título de arriba lo ha escrito la IA a partir de él.
Secretaría de Estado de Justicia admite ofertas hasta el 03/11/2026 (quedan 21 días) para este contrato de obras por procedimiento abierto, con un presupuesto de 13,8 M€ sin IVA. En los últimos 3 años ha adjudicado 7 contratos en estas categorías (CPV 452) a 6 empresas distintas, con un importe medio de 15,2 M€ y una baja media del 7 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 452Licitaciones abiertas en Madrid
Plazo de ofertas
21
días · hasta el 03/11/2026 a las 14:00
Presupuesto
13,8 M€
sin IVA
Antecedentes del órgano
7
contratos en CPV 452 en 3 años · baja media 7 %
Anunciado
02/10/2026
en PLACSP
Contrato de obras
Trabajos de construcción de edificios de oficinas
Madrid
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto
Presentación electrónica · sujeto a regulación armonizada
Dura 46 meses
Sin prórroga publicada en el anuncio.
Qué se contrata
- Expediente
- AOB/2026/021
- Tipo de contrato
- Obras · Construcción
- Procedimiento
- Abierto
- Lugar de ejecución
- Madrid
- Regulación armonizada
- Sí: sujeto a regulación armonizada (publicado en el DOUE)
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 02/10/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 03/11/2026 a las 14:00 · quedan 21 días
- Presentación de ofertas
- Electrónica
- Duración del contrato
- 46 meses
Más detallesMenos detalles
- Variantes
- No se admiten
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 13.836.522 €
- Presupuesto con IVA
- 16.742.192 €
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Por fórmula, 65 % · por juicio de valor, 35 %
- Otros criterios automáticos. Mejora del plazo de garantía · fórmula20 %
- Precio · fórmula, precio45 %
- Juicios de valor · juicio de valor35 %
Solvencia y requisitos
- Solvencia económica y financiera
Cifra anual de negocio
Apartado 9 cuadro de características PCAP
- Solvencia técnica o profesional
Trabajos realizados
Apartado 9 cuadro de características PCAP
- Condiciones especiales de ejecución
Consideraciones de tipo ambiental
Toda la documentación entregada sea en formato electrónico y si es en papel, que este sea 100% reciclado y las comunicaciones que se establezcan entre la empresa adjudicataria y los responsables designados por la Administración se realizarán por medios electrónicos.
Garantías y declaraciones
- Declaraciones exigidas
- Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
- Capacidad de obrar
- Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
- Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
El pliego, leído por IA
BetaCon tu cuenta puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Entrar.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
Pliego técnico
Documentos del expediente (3)
9 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 02/10/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 02/10/2026Anuncio de Licitación · DOUE
- 02/10/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
- 07/10/2026Anuncio de Licitación · BOE
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.