En plazo de ofertasLicitación · Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca · expediente 135/2026

Cerramiento del pabellón de usos múltiples de la asociación de vecinos de Cazalla

Cerramiento del pabellón de usos múltiples en la asociación de vecinos de cazalla

Enunciado oficial del anuncio; el título de arriba lo ha escrito la IA a partir de él.

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca admite ofertas hasta el 20/10/2026 (quedan 10 días) para este contrato de obras por procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto de 72.727 € sin IVA. En los últimos 3 años ha adjudicado 32 contratos en estas categorías (CPV 452) a 15 empresas distintas, con un importe medio de 223.518 € y una baja media del 5,7 %, según PLACSP.

Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 452 Licitaciones abiertas en Murcia

Plazo de ofertas

días · hasta el 20/10/2026 a las 11:00

Presupuesto

72.727 €

sin IVA

Antecedentes del órgano

contratos en CPV 452 en 3 años · baja media 5,7 %

Anunciado

02/10/2026

en PLACSP

Contrato de obras
Trabajos de construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento, y trabajos conexos
Lorca, Murcia
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto simplificado
Presentación electrónica
Dura 2 meses
Sin prórroga publicada en el anuncio.

Qué se contrata

Expediente: 135/2026
Tipo de contrato: Obras · Otros acabados de edificios y obras
Procedimiento: Abierto simplificado
Lugar de ejecución: Lorca, Murcia

Códigos CPV

45261000 Trabajos de construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento, y trabajos conexos

Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.

Plazos y presentación de ofertas

Anuncio de licitación: 02/10/2026
Fin del plazo de ofertas: 20/10/2026 a las 11:00 · quedan 10 días
Presentación de ofertas: Electrónica
Duración del contrato: 2 meses

Más detalles

Variantes: No se admiten

Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.

Importes y financiación

Presupuesto base sin IVA: 72.727 €
Presupuesto con IVA: 88.000 €
Financiación: No hay financiación con fondos de la UE

Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.

Condiciones del anuncio

Criterios de adjudicación

Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %

Menor precio · fórmula, precio100 %

Solvencia y requisitos

Solvencia económica y financiera: Cifra anual de negocio100.000 €
Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos, igual o superior a la cantidad que se indica, todo ello en los términos que se definen en el PCAP.
Solvencia técnica o profesional: Trabajos realizados70.000 €
Obras por importe anual acumulado en el año de mayor ejecución de los últimos 5, igual o superior a la cantidad que se indica, todo ello en los términos que se definen en el PCAP.
Clasificación empresarial: C4-1
Condiciones especiales de ejecución: Consideraciones de tipo ambiental
Adoptar medidas para el mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer
La empresa adjudicataria deberá establecer medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecución del contrato.
Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral
En las nuevas contrataciones que se produzcan durante la ejecución del contrato, se incorporaran personas desempleadas priorizando en su contratación los pertenecientes a colectivos desfavorecidos.
Consideraciones tipo social
Obligación del adjudicatario cumplir como mínimo las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo Sectorial de aplicación, y cumplimiento de los pagos a subcontratistas.

Garantías y declaraciones

Garantías: Definitiva5 %

Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.

El pliego, leído por IA

Beta

Con tu cuenta puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Entrar.

Pliegos y documentos

Documentos del expediente (3)

6 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.

Historial de anuncios

02/10/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
02/10/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante

Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.

Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.