En plazo de ofertasLicitación · Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca · expediente 116/2026
Instalación de alumbrado público en el camino de los ambeles
Instalación de alumbrado público en el camino de los ambeles, en la diputación de tercia, Lorca
Enunciado oficial del anuncio; el título de arriba lo ha escrito la IA a partir de él.
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca admite ofertas hasta el 20/10/2026 (quedan 11 días) para este contrato de obras por procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto de 41.669 € sin IVA. En los últimos 3 años ha adjudicado 9 contratos en estas categorías (CPV 453) a 7 empresas distintas, con un importe medio de 96.869 € y una baja media del 17,8 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 453Licitaciones abiertas en Murcia
Plazo de ofertas
11
días · hasta el 20/10/2026 a las 11:00
Presupuesto
41.669 €
sin IVA
Antecedentes del órgano
9
contratos en CPV 453 en 3 años · baja media 17,8 %
Anunciado
02/10/2026
en PLACSP
Contrato de obras
Instalación de equipo de alumbrado para carreteras
Lorca, Murcia
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto simplificado
Presentación electrónica
Dura 1 mes
Sin prórroga publicada en el anuncio.
Qué se contrata
- Expediente
- 116/2026
- Tipo de contrato
- Obras · Instalación eléctrica
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Lugar de ejecución
- Lorca, Murcia
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 02/10/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 20/10/2026 a las 11:00 · quedan 11 días
- Presentación de ofertas
- Electrónica
- Duración del contrato
- 1 mes
Más detallesMenos detalles
- Variantes
- No se admiten
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 41.669 €
- Presupuesto con IVA
- 59.999 €
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %
- Menor precio · fórmula, precio100 %
Solvencia y requisitos
- Solvencia económica y financiera
Cifra anual de negocio60.000 €
Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos, igual o superior a la cantidad que se indica, todo ello en los términos que se definen en el PCAP.
- Solvencia técnica o profesional
Trabajos realizados40.000 €
Obras por importe anual acumulado en el año de mayor ejecución de los últimos 5, igual o superior a la cantidad que se indica, todo ello en los términos que se definen en el PCAP.
- Clasificación empresarial
I1-1
- Condiciones especiales de ejecución
Consideraciones de tipo ambiental
Adoptar medidas para el mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.
Consideraciones tipo social
Obligación del adjudicatario cumplir como mínimo las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo Sectorial de aplicación, y cumplimiento de los pagos a subcontratistas.
Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral
En las nuevas contrataciones que se produzcan durante la ejecución del contrato, se incorporaran personas desempleadas priorizando en su contratación los pertenecientes a colectivos desfavorecidos.
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer
La empresa adjudicataria deberá establecer medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecución del contrato.
Garantías y declaraciones
- Garantías
- Definitiva5 %
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
El pliego, leído por IA
BetaCon tu cuenta puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Entrar.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
Pliego técnico
Documentos del expediente (3)
7 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 02/10/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 02/10/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.