Saltar al contenido
Licitaciones by Fandit

ResueltaLicitación · Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) · expediente TSA0082902-005

UT2-contrato derivado del acuerdo marco para la ejecución de emulsiones bituminosas y mezclas bituminosas en caliente en el ámbito territorial de la gerencia de cataluña durante los años 2026-2027 Nº OBRA 0276082 XARXA DE FIBRA ÒPTICA FASE 2B, FEDER

Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) adjudicó este contrato de obras por procedimiento abierto el 02/10/2026 a JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U. por 244.500 € sin IVA (5,2 % de baja sobre 257.859 €), con 2 licitadores. En los últimos 3 años ha adjudicado 918 contratos en estas categorías (CPV 452) a 481 empresas distintas, con un importe medio de 276.889 € y una baja media del 29,2 %, según PLACSP.

Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 452Licitaciones abiertas en Cataluña

Adjudicado

244.500 €

1 adjudicación sin IVA

Baja

5,2 %

sobre 257.859 € de presupuesto base

Licitadores

2

ofertas recibidas

Presupuesto

257.859 €

sin IVA

  • Adjudicado a JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U.

    244.500 € sin IVA · 5,2 % de baja · 2 licitadores

  • Contrato de obras

    Trabajos de pavimentación y asfaltado

  • Lleida

    Lugar de ejecución del contrato.

  • Procedimiento abierto

    Presentación electrónica

  • Dura 3 meses · desde el 05/10/2026

    Sin prórroga publicada en el anuncio.

Adjudicación

LoteResultadoAdjudicatarioImporteBajaLicitadores
ÚnicoFormalizado02/10/2026JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U.244.500 €5,2 %2

El resultado publicado en PLACSP · importes sin IVA · la baja, sobre el presupuesto base del lote o del expediente.

Qué se contrata

Expediente
TSA0082902-005
Tipo de contrato
Obras · Construcción de autopistas,carreteras, campos de aterrizaje, vías férreas y centros deportivos
Procedimiento
Abierto · Contrato basado en un Acuerdo Marco
Lugar de ejecución
Lleida

Códigos CPV

Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.

Plazos y presentación de ofertas

Fin del plazo de ofertas
21/09/2026 a las 18:00
Presentación de ofertas
Electrónica
Duración del contrato
3 meses · desde el 05/10/2026
Más detalles
Obtención de documentación
hasta el 21/09/2026
Variantes
No se admiten
Revisión de precios
El adjudicatario renuncia a la revisión de los precios ofertados.

Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.

Importes y financiación

Presupuesto base sin IVA
257.859 €
Presupuesto con IVA
312.010 €
Financiación
Financiación con fondos de la UE · Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.

Condiciones del anuncio

Criterios de adjudicación

Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %

  • Precio · fórmula, precio100 %

    Precio

Solvencia y requisitos

Condiciones especiales de ejecución

  • Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo

    Cumplimiento de los pagos que el adjudicatario ha de hacer a todos los subcontratistas (incluidos transportistas) o suministradores que participen en la actuación objeto del contrato.

  • Consideraciones de tipo ambiental

    Con el fin de garantizar que, durante la ejecución de los trabajos en los que se integra este contrato, se promueva un uso más eficiente de los materiales y disminuir la contaminación ambiental, toda la documentación que se generará durante la prestación se realizará en formato digital.

Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.

El pliego, leído por IA

Beta

Con tu cuenta puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Entrar.

Pliegos y documentos

Documentos de los anuncios (2)

8 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.

Historial de anuncios

  • 02/10/2026Anuncio de Adjudicación · Perfil del contratante
  • 02/10/2026Anuncio de Formalización · Perfil del contratante

Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.

Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.