En plazo de ofertasLicitación · Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid · expediente EPE 291/26
Renovación del sistema de desodorización de la EDAR de Valladolid
Contrato de obra del proyecto de renovación del sistema de desodorización en la EDAR de Valladolid
Enunciado oficial del anuncio; el título de arriba lo ha escrito la IA a partir de él.
Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid admite ofertas hasta el 05/11/2026 (quedan 24 días) para este contrato de obras por procedimiento abierto, con un presupuesto de 1,3 M€ sin IVA. En los últimos 3 años ha adjudicado 12 contratos en estas categorías (CPV 452) a 11 empresas distintas, con un importe medio de 932.993 € y una baja media del 17,4 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 452Licitaciones abiertas en Castilla y León
Plazo de ofertas
24
días · hasta el 05/11/2026 a las 14:00
Presupuesto
1,3 M€
sin IVA
Antecedentes del órgano
12
contratos en CPV 452 en 3 años · baja media 17,4 %
Anunciado
01/10/2026
en PLACSP
Contrato de obras
Trabajos de construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales
Valladolid
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto
Presentación electrónica
Dura 9 meses
Sin prórroga publicada en el anuncio.
Qué se contrata
- Expediente
- EPE 291/26
- Tipo de contrato
- Obras · Otras construcciones especializadas
- Procedimiento
- Abierto
- Lugar de ejecución
- Valladolid
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 01/10/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 05/11/2026 a las 14:00 · quedan 24 días
- Presentación de ofertas
- Electrónica
- Duración del contrato
- 9 meses
Más detallesMenos detalles
- Obtención de documentación
- hasta el 05/11/2026
- Variantes
- No se admiten
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 1.316.591 €
- Presupuesto con IVA
- 1.593.075 €
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %
- Precio · fórmula, precio100 %
Véase apartado L.1 del Cuadro de Características Particulares
Solvencia y requisitos
- Solvencia económica y financiera
Otros
Los licitadores acreditarán la solvencia económica o financiera con la presentación del modelo de DEUC que se pone a disposición de los licitadores en la herramienta de presentación de ofertas en PLACSP. Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación, se requerirá al propuesto com… Ver todoVer menos
Los licitadores acreditarán la solvencia económica o financiera con la presentación del modelo de DEUC que se pone a disposición de los licitadores en la herramienta de presentación de ofertas en PLACSP. Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación, se requerirá al propuesto como adjudicatario la solvencia requerida en el apartado H.1 del CCP. Solvencia del contratista. Económica o financiera
- Solvencia técnica o profesional
Otros
Los licitadores acreditarán la solvencia Técnica o Profesional con la presentación del modelo de DEUC que se pone a disposición de los licitadores en la herramienta de presentación de ofertas en PLACSP. Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación, se requerirá al propuesto como… Ver todoVer menos
Los licitadores acreditarán la solvencia Técnica o Profesional con la presentación del modelo de DEUC que se pone a disposición de los licitadores en la herramienta de presentación de ofertas en PLACSP. Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación, se requerirá al propuesto como adjudicatario la solvencia requerida en el Apartado H.1. del CCP. Solvencia del contratista. Técnica o Profesional.
- Clasificación empresarial
K8-4
- Situación personal
El adjudicatario deberá estar inscrito en el REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS (REA) previsto en el artículo 3 del Real Decreto 1109/2007, que desarrolla la Ley 30/2006, de Subcontratación en el Sector de la Construcción (creado y regulado en la Comunidad Autónoma de Castilla y León por la Orden EYE/880/2008, de 30 de mayo) o registro equivalente o similar de otras Comunidades Autónomas.
- Condiciones especiales de ejecución
Consideraciones de tipo ambiental
Medidas de tipo medioambiental. Véase apartado N.2 del Cuadro de Características Particulares.
Consideraciones tipo social
Medidas de tipo social. Véase apartado N.1 del Cuadro de Características Particulares.
Garantías y declaraciones
- Garantías
- Definitiva5 %
- Complementaria5 %
- Declaraciones exigidas
- No estar incurso en incompatibilidades
- Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad
- No prohibición para contratar
- Capacidad de obrar
- Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
- Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
El pliego, leído por IA
BetaCon tu cuenta puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Entrar.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
Pliego técnico
4 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 01/10/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 01/10/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.