En plazo de ofertasLicitación · Alcaldía del Ayuntamiento de El Viso del Alcor · expediente 1031/2026
Reparación del pavimento de sistemas locales
Obra de reparación de pavimento de varios sistemas locales
Enunciado oficial del anuncio; el título de arriba lo ha escrito la IA a partir de él.
Alcaldía del Ayuntamiento de El Viso del Alcor admite ofertas hasta el 13/10/2026 (quedan 3 días) para este contrato de obras por procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto de 181.863 € sin IVA en 7 lotes. En los últimos 3 años ha adjudicado 13 contratos en estas categorías (CPV 452) a 8 empresas distintas, con un importe medio de 195.926 € y una baja media del 7,6 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 452Licitaciones abiertas en Sevilla
Plazo de ofertas
3
días · hasta el 13/10/2026 a las 23:59
Presupuesto
181.863 €
sin IVA · 7 lotes
Antecedentes del órgano
13
contratos en CPV 452 en 3 años · baja media 7,6 %
Anunciado
23/09/2026
en PLACSP
Contrato de obras
Trabajos de repavimentación de calzadas
Sevilla
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto simplificado
Presentación electrónica
Dura 2 meses
Prórroga: No se prevén prórrogas
7 lotes
Ofertas a uno o varios lotes · máximo 7 por oferta · máximo 7 por adjudicatario.
Qué se contrata
- Expediente
- 1031/2026
- Tipo de contrato
- Obras · Revestimiento de suelos y paredes
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Lugar de ejecución
- Sevilla
Lotes (7)
| Lote | Objeto | Sin IVA | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | Reparación pavimento calle Cristo de la Buena Muerte | 11.875 € | 45233223 |
| 2 | Reparación pavimento calle Corrales | 50.310 € | 45233223 |
| 3 | Reparación pavimento calle Sol | 16.623 € | 45233223 |
| 4 | Reparación pavimento calle Jiménez Muñoz | 43.693 € | 45233223 |
| 5 | Reparación pavimento calle Quevedo | 17.536 € | 45233223 |
| 6 | Reparación pavimento calle Juan Bautista | 36.002 € | 45233223 |
| 7 | Reparación pavimento calle Barrería | 5824 € | 45233223 |
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 23/09/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 13/10/2026 a las 23:59 · quedan 3 días
- Presentación de ofertas
- Electrónica
- Presentación por lotes
- Ofertas a uno o varios lotes · máximo 7 por oferta · máximo 7 por adjudicatario
- Duración del contrato
- 2 meses
- Prórroga
- No se prevén prórrogas
Más detallesMenos detalles
- Obtención de documentación
- hasta el 13/10/2026
- Variantes
- No se admiten
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 181.863 €
- Presupuesto con IVA
- 220.054 €
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %
- Criterio n.º 2: Ampliación del plazo de garantía. Máximo 70 puntos. · fórmula70 %
Conforme a la cláusula 7 del Anexo del PCAP
- Criterio n.º 1: Oferta económica. Máximo 30 puntos. · fórmula, precio30 %
Conforme a la clausula 7 del Anexo del PCAP
Solvencia y requisitos
- Solvencia económica y financiera
Cifra anual de negocio
Conforme a la clausula 9 del Anexo del PCAP
- Solvencia técnica o profesional
Trabajos realizados
Conforme a la clausula 9 del Anexo del PCAP
- Situación personal
Habilitación empresarial o profesional específicamente exigida: Inscripción vigente en el Registro de Empresas Acreditadas del sector de la construcción (REA), cuando resulte legalmente exigible conforme a la Ley 32/2006 y al RD 1109/2007
- Condiciones especiales de ejecución
Consideraciones de tipo ambiental
Gestión de residuos y economía circular. La empresa adjudicataria deberá gestionar los residuos generados durante la ejecución del contrato conforme a la jerarquía de residuos, entregándolos al gestor autorizado. Deberá llevar un registro de los residuos producidos y de su destino, que se pondrá a disposición del responsable del contrato a su requerimiento y, en todo caso, semestralmente.
- Subcontratación
80 %
Conforme a lo indicado en el PCAP
Garantías y declaraciones
- Garantías
- Definitiva5 %
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
El pliego, leído por IA
BetaCon tu cuenta puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Entrar.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
Pliego técnico
Anexos (7)
13 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 23/09/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 23/09/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.