Ejecución de las obras para la sustitución de la instalación actual convencional por cabinas LIBRE DE GASES FLUORADOS en el centro de maniobra y medida C.M.M. FUNDACIÓN MIRÓ nº7468

Enunciado oficial del anuncio; el título de arriba lo ha escrito la IA a partir de él.

Comisión de Gobierno de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca admite ofertas hasta el 15/10/2026 (quedan 3 días) para este contrato de obras por procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto de 52.182 € sin IVA. En los últimos 3 años no ha adjudicado ningún otro contrato en estas categorías (CPV 453), según PLACSP.

Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 453 Licitaciones abiertas en Mallorca

Plazo de ofertas

días · hasta el 15/10/2026 a las 23:59

Presupuesto

52.182 €

sin IVA

Antecedentes del órgano

sin contratos del órgano en CPV 453 en 3 años

Anunciado

23/09/2026

en PLACSP

Contrato de obras
Trabajos de instalación eléctrica de aparatos de distribución eléctrica
PALMA, Mallorca
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto simplificado
Presentación electrónica
Dura 84 días
Sin prórroga publicada en el anuncio.

Qué se contrata

Expediente: 2026-01
Tipo de contrato: Obras · Instalación eléctrica
Procedimiento: Abierto simplificado
Lugar de ejecución: PALMA, Mallorca

Códigos CPV

45317300 Trabajos de instalación eléctrica de aparatos de distribución eléctrica

Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.

Plazos y presentación de ofertas

Anuncio de licitación: 23/09/2026
Fin del plazo de ofertas: 15/10/2026 a las 23:59 · quedan 3 días
Presentación de ofertas: Electrónica
Duración del contrato: 84 días

Más detalles

Obtención de documentación: hasta el 15/10/2026
Variantes: No se admiten

Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.

Importes y financiación

Presupuesto base sin IVA: 52.182 €
Presupuesto con IVA: 62.487 €
Financiación: No hay financiación con fondos de la UE

Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.

Condiciones del anuncio

Criterios de adjudicación

Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %

OFERTA TÉCNICA · fórmula5 %
Ampliación del plazo de garantía: Se valora la ampliación en meses del plazo de garantía establecido en los pliegos -doce (12) meses a contar desde la firma del acta de recepción de las obras, durante el cual el contratista responderá de los defectos, vicios o deficiencias que se detecten en la ejecución de la obra. Se presentará según el modelo de la proposición económica adjunto a este Pliego (Anexo II).
OFERTA ECONÓMICA · fórmula, precio95 %
Las ofertas económicas se presentarán según el modelo de la proposición económica adjunto a este Pliego (Anexo II).

Solvencia y requisitos

Solvencia económica y financiera: Cifra anual de negocio
En sobre único sólo deben presentar declaración responsable (Anexo I del PCAP) declarando que cumplen los requisitos de solvencia. No se deberá presentar ningún otro documento relativo a la solvencia en este momento. El resto de documentación se acreditará en el momento y en la forma que se establece en pliegos.
Solvencia técnica o profesional: Trabajos realizados
En sobre único sólo deben presentar declaración responsable (Anexo I del PCAP) declarando que cumplen los requisitos de solvencia. No se deberá presentar ningún otro documento relativo a la solvencia en este momento. El resto de documentación se acreditará en el momento y en la forma que se establece en pliegos.
Situación personal: La empresa adjudicataria deberá estar habilitada como empresa instaladora de Alta Tensión, categoría AT1 o superior, conforme al RD 337/2014 e ITC-RAT 21
Condiciones especiales de ejecución: Consideraciones tipo social
El adjudicatario mantendrá durante toda la ejecución del contrato un 30% del personal que ejecute el contrato con contrato fijo o indeterminado. Tiene carácter de obligación esencial a los efectos del art. 211.1.f) y carácter de infracción grave a los efectos del artículo 71.2.c) de la LCSP en caso de incumplimiento (cláusula 27.5)

Garantías y declaraciones

Garantías: Definitiva5 %
Declaraciones exigidas: Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Capacidad de obrar
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados

Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.

El pliego, leído por IA

Beta

Con tu cuenta puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Entrar.

Pliegos y documentos

Pliego administrativo

PCAP.pdf

Pliego técnico

PPT Memoria proyecto.pdf

Anexos (2)

Documentos del expediente

PRESUPUESTO EN FORMATO BC3

5 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.

Historial de anuncios

23/09/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
23/09/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante

Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.

Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.