En plazo de ofertasLicitación · Alcaldía del Ayuntamiento de Algeciras · expediente 35227/2026
Reconstrucción del muro y cerramiento del parque infantil María Cristina
Reconstrucción y acondicionamiento del muro y cerramiento del parque infantil MARIA CRISTINA tras los daños sufridos por el tren de borrascas
Enunciado oficial del anuncio; el título de arriba lo ha escrito la IA a partir de él.
Alcaldía del Ayuntamiento de Algeciras admite ofertas hasta el 13/10/2026 (quedan 3 días) para este contrato de obras por procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto de 374.094 € sin IVA en 2 lotes. En los últimos 3 años ha adjudicado 82 contratos en estas categorías (CPV 453, 713) a 40 empresas distintas, con un importe medio de 190.591 € y una baja media del 44,5 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 453Categoría CPV 713Licitaciones abiertas en Cádiz
Plazo de ofertas
3
días · hasta el 13/10/2026 a las 23:59
Presupuesto
374.094 €
sin IVA · 2 lotes
Antecedentes del órgano
82
contratos en CPV 453, 713 en 3 años · baja media 44,5 %
Anunciado
23/09/2026
en PLACSP
Contrato de obras
Instalación de barandillas
Algeciras, Cádiz
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto simplificado
Presentación electrónica
Dura 5 meses
Sin prórroga publicada en el anuncio.
2 lotes
Ofertas a un solo lote · máximo 1 por adjudicatario.
Qué se contrata
- Expediente
- 35227/2026
- Tipo de contrato
- Obras · Otros acabados de edificios y obras · mixto
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Lugar de ejecución
- Algeciras, Cádiz
Códigos CPV
Lotes (2)
| Lote | Objeto | Sin IVA | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | Obras de reconstrucción | 368.641 € | 45342000, 71317210 |
| 2 | Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud | 5453 € | 45342000, 71317210 |
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 23/09/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 13/10/2026 a las 23:59 · quedan 3 días
- Presentación de ofertas
- Electrónica
- Presentación por lotes
- Ofertas a un solo lote · máximo 1 por adjudicatario
- Duración del contrato
- 5 meses
Más detallesMenos detalles
- Obtención de documentación
- hasta el 13/10/2026
- Variantes
- No se admiten
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 374.094 €
- Presupuesto con IVA
- 452.653 €
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Lote 1: Obras de reconstrucción
Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %
- SERVICIO POSTVENTA. AMPLIACIÓN PLAZO DE GARANTÍA · fórmula65 %
- Precio · fórmula, precio35 %
Lote 2: Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud
Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %
- Experiencia personal adscrito · fórmula40 %
Se puntuará con 10 puntos por cada 2 años de experiencia contados a partir de 4 años, con un máximo de 40 puntos.
- Proposición económica · fórmula, precio40 %
- Mejoras · fórmula20 %
Disponer de un seguro que amplíe el capital de cobertura del Seguro de Responsabilidad Civil Profesional de 1.000.000 €.
Solvencia y requisitos
Todo el expediente
- Condiciones especiales de ejecución
Consideraciones tipo social
El contratista deberá acreditar que toda la plantilla adscrita a la ejecución de la prestación ha recibido antes de la ejecución copia actualizada el convenio colectivo de aplicación que sectorial o territorialmente corresponda.
Lote 1: Obras de reconstrucción
- Solvencia económica y financiera
Otros
Descritas en la Cláusula 2.3.2.1 del PCAP
- Solvencia técnica o profesional
Otros
Descritas en la Cláusula 2.3.2.2 del PCAP
Lote 2: Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud
- Solvencia económica y financiera
Otros
Descritas en la Cláusula 2.3.2.1 del PCAP
- Solvencia técnica o profesional
Otros
Descritas en la Cláusula 2.3.2.2 del PCAP
Garantías y declaraciones
- Garantías
- Definitiva5 %
- Declaraciones exigidas
- Capacidad de obrar
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
El pliego, leído por IA
BetaCon tu cuenta puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Entrar.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
7 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 23/09/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 23/09/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.