En plazo de ofertasLicitación · Concejalía Delegada de de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Valladolid · expediente SE PC 5-2026 2026/OAN_01/000031
Instalación de climatización en los centros cívicos Pilarica y José Luis Mosquera
Obras para la instalación de sistemas de climatizacion en centros civicos Pilarica y Jose Luis Mosquera
Enunciado oficial del anuncio; el título de arriba lo ha escrito la IA a partir de él.
Concejalía Delegada de de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Valladolid admite ofertas hasta el 14/10/2026 (quedan 4 días) para este contrato de obras por procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto de 100.655 € sin IVA en 2 lotes. En los últimos 3 años, Ayuntamiento de Valladolid, la entidad de la que depende, ha adjudicado 11 contratos en estas categorías (CPV 453) a 10 empresas distintas, con un importe medio de 170.418 € y una baja media del 35,9 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 453Licitaciones abiertas en Castilla y León
Plazo de ofertas
4
días · hasta el 14/10/2026 a las 23:59
Presupuesto
100.655 €
sin IVA · 2 lotes
Valor estimado
120.786 €
con prórrogas y opciones, sin IVA
Antecedentes del órgano
11
contratos en CPV 453 en 3 años · baja media 35,9 %
Contrato de obras
Trabajos de instalación de ventilación y aire acondicionado
Valladolid
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto simplificado
Presentación electrónica
Dura 2 meses
Sin prórroga publicada en el anuncio.
2 lotes
Ofertas a uno o varios lotes · máximo 2 por oferta · máximo 2 por adjudicatario.
Qué se contrata
- Expediente
- SE PC 5-2026 2026/OAN_01/000031
- Tipo de contrato
- Obras · Construcción
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Lugar de ejecución
- Valladolid
Lotes (2)
| Lote | Objeto | Sin IVA | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | LOTE 1 Obras instalacion climatizacion CC Pilarica | 44.018 € | 45331200 |
| 2 | LOTE 2 Obras instalación climatizacion CC Jose Luis MOSQUERA | 56.637 € | 45331200 |
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 24/09/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 14/10/2026 a las 23:59 · quedan 4 díascontrato de obras para la instalacion de sistemas de climatización en centro civicos
- Presentación de ofertas
- Electrónica
- Presentación por lotes
- Ofertas a uno o varios lotes · máximo 2 por oferta · máximo 2 por adjudicatario
- Duración del contrato
- 2 meses
Más detallesMenos detalles
- Obtención de documentación
- hasta el 14/10/2026
- Variantes
- No se admiten
- Revisión de precios
- no
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 100.655 €
- Presupuesto con IVA
- 121.792 €
- Valor estimado
- 120.786 €Con prórrogas y opciones, sin IVA.
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %
- mejor precio · fórmula, precio80 %
mayor cantidad de baja ofertada sobre el precio tipo de licitacion IVA EXCLUIDO
- ampliacion plazo de garantia · fórmula20 %
ampliacion plazo de garantia de conformida apartado L2 del CCP
Solvencia y requisitos
- Solvencia económica y financiera
Cifra anual de negocio
cifra anual de negocios en la actividad de ejecución de obras de conformidad clausula H1 del CCP
Otros
ratio entre activos y pasivos de conformidad clausula H1 del CCP
Seguro de indemnización
seguro de responsabilidad civil de conformida clausula H1 del CCP
- Solvencia técnica o profesional
Trabajos realizados
Relacion principales contratos de conformidad con clausula H1 del CCP
Técnicos o unidades técnicas
Indicacion del personal tecnico o unidades tecnicas de conformidad clausula H1 del CCP
Garantías y declaraciones
- Garantías
- Definitiva5 %
- Complementaria10 %
- Declaraciones exigidas
- Capacidad de obrar
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
El pliego, leído por IA
BetaCon tu cuenta puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Entrar.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
Pliego técnico
Anexos (10)
17 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 24/09/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 24/09/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.