En plazo de ofertasLicitación · Alcaldia del Ayuntamiento de Alcalá la Real · expediente 7608/2026
Instalación solar fotovoltaica en edificios municipales
Obras necesarias para la instalación solar fotovoltaica con placas solares de autoconsumo colectivo en la cubierta de diversos edificios municipales en el marco de los Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales (EDIL), en desarrollo Urbano Sostenible, cofinanciados con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027
Enunciado oficial del anuncio; el título de arriba lo ha escrito la IA a partir de él.
Alcaldia del Ayuntamiento de Alcalá la Real admite ofertas hasta el 15/10/2026 (quedan 5 días) para este contrato de obras por procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto de 331.696 € sin IVA en 2 lotes. En los últimos 3 años, Ayuntamiento de Alcalá la Real, la entidad de la que depende, ha adjudicado 50 contratos en estas categorías (CPV 093, 452, 453) a 33 empresas distintas, con un importe medio de 133.184 € y una baja media del 57,6 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 452Categoría CPV 453Categoría CPV 093Licitaciones abiertas en Andalucía
Plazo de ofertas
5
días · hasta el 15/10/2026 a las 23:59
Presupuesto
331.696 €
sin IVA · 2 lotes
Antecedentes del órgano
50
contratos en CPV 093, 452, 453 en 3 años · baja media 57,6 %
Anunciado
25/09/2026
en PLACSP
Contrato de obras
Revestimiento de cubiertas con placas solares
Alcalá la Real (Jaén), Jaén
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto simplificado
Presentación electrónica
Dura 50 días
Sin prórroga publicada en el anuncio.
2 lotes
Ofertas a uno o varios lotes · máximo 2 por oferta · máximo 1 por adjudicatario.
Qué se contrata
- Expediente
- 7608/2026
- Tipo de contrato
- Obras · Otras instalaciones de edificios y obras
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Lugar de ejecución
- Alcalá la Real (Jaén), Jaén
Códigos CPV
Lotes (2)
| Lote | Objeto | Sin IVA | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | Lote 1. Cubierta Estación de Autobuses y Parque de Bomberos | 164.432 € | 45261215, 45315600, 09331200, 09332000 |
| 2 | Lote 2. Cubierta Almacén Municipal y Vivero de Empresas | 167.263 € | 45261215, 45315600, 09332000, 09331200 |
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 25/09/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 15/10/2026 a las 23:59 · quedan 5 días
- Presentación de ofertas
- Electrónica
- Presentación por lotes
- Ofertas a uno o varios lotes · máximo 2 por oferta · máximo 1 por adjudicatario
- Duración del contrato
- 50 días
Más detallesMenos detalles
- Variantes
- No se admiten
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 331.696 €
- Presupuesto con IVA
- 401.352 €
- Financiación
- Financiación con fondos de la UE · Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %
- Ampliación del plazo de garantía · fórmula15 %
Se otorgará 0,25 puntos por mes que se amplíe el plazo de garantía total sobre el establecido con carácter general (1 año) en el pliego de condiciones, manteniéndose para dicho plazo las mismas obligaciones de conservación de las obras que las que se recogen en de la LCSP, quedando la garantía definitiva depositada igualmente afecta, durante el plazo comprometido, a las obligaciones establecidas en el pliego, sin que proceda la devolución de esta hasta la finalización del plazo comprometido por el licitador. La cuantía máxima a ofertar son 60 meses (5 años) adicionales al plazo de garantía anterior, otorgándose la máxima puntuación (15 puntos) a quien oferte un mayor incremento del plazo de garantía, medido en meses.
- Colocación de pantallas tipo led · fórmula15 %
Se valorará con 15 puntos la colocación de una pantalla tipo Led, en zona pública y de mayor afluencia para cada uno de los edificios objeto de las instalaciones descritas en cada Lote, con información de la demanda energética del edificio, generación instantánea de la planta fotovoltaica instalada en cada edificio, consumos y procedencia de la energía consumida, así como otros datos que pudieran resultar de interés. Dicha pantalla tendrá unas dimensiones de mínimas de 40, tecnología LED, UHD y deberá estar equipada con todo el hardware y software necesario para su correcto funcionamiento.
- Disponer de sistemas de gestión medioambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo · fórmula15 %
Se valorará disponer de los siguientes certificados o equivalente: ISO9001 5 puntos ISO14001 o EMAS 5 puntos ISO45001 5 puntos
- Precio · fórmula, precio55 %
Se valorará de conformidad con la siguiente fórmula: Puntuación = (PB*55) / PL Siendo PB la oferta económicamente más ventajosa y PL la oferta del licitador que se va a efectuar.
Solvencia y requisitos
- Solvencia económica y financiera
Cifra anual de negocio
Se exige un volumen anual de negocios referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, igual o superior a una vez y media el valor estimado del contrato, IVA excluido, es decir, LOTE 1: 246.648,89 euros (1,5 x 164.432,39 euros) y LOTE 2: 250.895,01 euros (1,5 x 167.263,34 euros).
- Solvencia técnica o profesional
Trabajos realizados
Se presentará una relación de las obras ejecutadas en los cinco últimos años (firmada por el representante legal de la empresa), siendo obligatorio que el importe anual en el año de mayor ejecución y en obras de similares características (correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificación a… Ver todoVer menos
Se presentará una relación de las obras ejecutadas en los cinco últimos años (firmada por el representante legal de la empresa), siendo obligatorio que el importe anual en el año de mayor ejecución y en obras de similares características (correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificación al que corresponde el contrato), sea igual o superior a para el LOTE 1: 115.102,67 euros (0,7 x 164.432,39 euros) y para el LOTE 2: 117.084,34 (0,7 x 167.263,34 euros).
- Condiciones especiales de ejecución
Consideraciones de tipo ambiental
El cumplimiento de las obligaciones asumidas mediante las declaraciones responsables recogidas en los Anexos IX a XIV en lo que resulte de aplicación a la ejecución del presente contrato. Compromiso práctico y efectivo de “No Causar Perjuicio Significativo” al medio ambiente (DNSH). Compromiso práctico y efectivo de protección contra el cambio climático en infraestructuras Climate Proofing
Garantías y declaraciones
- Garantías
- Definitiva5 %
- Declaraciones exigidas
- No prohibición para contratar
- Capacidad de obrar
- Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
- Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
- Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
- Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
El pliego, leído por IA
BetaCon tu cuenta puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Entrar.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
Pliego técnico
Anexos (18)
Ver 13 másVer menos
26 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 25/09/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 25/09/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.