En plazo de ofertasLicitación · Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Gandía · expediente CONT-043/2026 (33774/2026)
Preparación del campo de fútbol anexo al Fort Llopis e instalación de césped artificial
Contrato de obras para la preparación de campo de fútbol anexo al Fort Llopis con instalación de césped artificial. Lote 1: obra civil necesaria para la preparación de la parcela y las actuaciones de recogida de pluviales. Lote 2: instalación del césped
Enunciado oficial del anuncio; el título de arriba lo ha escrito la IA a partir de él.
Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Gandía admite ofertas hasta el 14/10/2026 (quedan 2 días) para este contrato de obras por procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto de 35.454 € sin IVA en 2 lotes. En los últimos 3 años, Ayuntamiento de Gandía, la entidad de la que depende, ha adjudicado 93 contratos en estas categorías (CPV 451, 452) a 48 empresas distintas, con un importe medio de 458.100 € y una baja media del 19,9 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 452Categoría CPV 451Licitaciones abiertas en Valencia
Plazo de ofertas
2
días · hasta el 14/10/2026 a las 14:00
Presupuesto
35.454 €
sin IVA · 2 lotes
Antecedentes del órgano
93
contratos en CPV 451, 452 en 3 años · baja media 19,9 %
Anunciado
25/09/2026
en PLACSP
Contrato de obras
Reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas
Valencia/València
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto simplificado
Presentación electrónica
Dura 2 meses
Sin prórroga publicada en el anuncio.
2 lotes
Ofertas a uno o varios lotes · máximo 2 por oferta · máximo 2 por adjudicatario.
Qué se contrata
- Expediente
- CONT-043/2026 (33774/2026)
- Tipo de contrato
- Obras · Otras construcciones especializadas
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Lugar de ejecución
- Valencia/València
Códigos CPV
Lotes (2)
| Lote | Objeto | Sin IVA | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | Preparación de la parcela | 11.994 € | 45212290, 45100000 |
| 2 | Instalación del césped. | 23.460 € | 45212290, 39293400 |
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 25/09/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 14/10/2026 a las 14:00 · quedan 2 días
- Presentación de ofertas
- Electrónica
- Presentación por lotes
- Ofertas a uno o varios lotes · máximo 2 por oferta · máximo 2 por adjudicatario
- Duración del contrato
- 2 meses
Más detallesMenos detalles
- Variantes
- No se admiten
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 35.454 €
- Presupuesto con IVA
- 42.899 €
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %
- Oferta económica · fórmula, precio100 %
Solvencia y requisitos
- Condiciones especiales de ejecución
Consideraciones de tipo ambiental
Las indicadas en el pcap
Consideraciones tipo social
Las indicadas en el pcap
Garantías y declaraciones
- Declaraciones exigidas
- Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
El pliego, leído por IA
BetaCon tu cuenta puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Entrar.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
Pliego técnico
Documentos del expediente (2)
4 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 25/09/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 25/09/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.