En plazo de ofertasLicitación · Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) · expediente TSA0084016

Alquiler de maquinaria forestal para actuaciones de protección de la biodiversidad en Monfragüe

Alquiler de maquinaria forestal con operario en las actuaciones prioritarias para la protección de la biodiversidad en el Parque Nacional de Monfragüe, Cáceres (FEDER)

Enunciado oficial del anuncio; el título de arriba lo ha escrito la IA a partir de él.

Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) admite ofertas hasta el 13/10/2026 (cierra mañana) para este contrato de obras por procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto de 169.500 € sin IVA en 3 lotes. En los últimos 3 años ha adjudicado 6487 contratos en estas categorías (CPV 455) a 768 empresas distintas, con un importe medio de 67.547 € y una baja media del 14,9 %, según PLACSP.

Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 455 Licitaciones abiertas en Extremadura

Plazo de ofertas

Mañana

hasta el 13/10/2026 a las 10:00

Presupuesto

169.500 €

sin IVA · 3 lotes

Antecedentes del órgano

6487

contratos en CPV 455 en 3 años · baja media 14,9 %

Anunciado

22/09/2026

en PLACSP

Contrato de obras
Alquiler de maquinaria y equipo de construcción y de ingeniería civil con maquinista
Cáceres
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto simplificado
Presentación electrónica
Dura 6 meses · desde el 23/11/2026
Prórroga: El plazo de vigencia del presente contrato será de 7 meses y contará a partir de la fecha de la última firma…
3 lotes
Ofertas a uno o varios lotes · máximo 3 por oferta · máximo 3 por adjudicatario.

Qué se contrata

Expediente: TSA0084016
Tipo de contrato: Obras · Alquiler de equipo de construcción o demolición con operario
Procedimiento: Abierto simplificado
Lugar de ejecución: Cáceres

Códigos CPV

45500000 Alquiler de maquinaria y equipo de construcción y de ingeniería civil con maquinista

Lotes (3)

Lote	Objeto	Sin IVA	CPV
1	Lote 1 - Tractor multifunción forestal de potencia superior a 140 CV. Con brazo telescópico, alcance superior a 8 metros y cabezal forestal triturador de martillos, con operario.	52.500 €	45500000
2	Lote 2 - Tractor agrícola o forestal de orugas de potencia superior a 90 CV. Equipado con desbrozadora de martillos o cadenas, con operario.	58.500 €	45500000
3	Lote 3 - Tractor agrícola o forestal de orugas de potencia superior a 90 CV. Equipado con desbrozadora de martillos o cadenas, con operario.	58.500 €	45500000

Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.

Plazos y presentación de ofertas

Anuncio de licitación: 22/09/2026
Fin del plazo de ofertas: 13/10/2026 a las 10:00 · cierra mañanaEsta licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es), debiendo preparar y presentar el sobre electrónico único que requiera el presente pliego dentro del plazo indicado.
Presentación de ofertas: Electrónica
Presentación por lotes: Ofertas a uno o varios lotes · máximo 3 por oferta · máximo 3 por adjudicatario
Duración del contrato: 6 meses · desde el 23/11/2026
Prórroga: El plazo de vigencia del presente contrato será de 7 meses y contará a partir de la fecha de la última firma del contrato, sin perjuicio de las ampliaciones del plazo que conceda el Órgano de Contratación, previa justificación del contratista en la que indique que el retraso no le es imputable, y manteniendo el resto de las condiciones contractuales invariables.

Más detalles

Obtención de documentación: hasta el 13/10/2026
Variantes: No se admiten
Revisión de precios: No aplica la revisión de precios en esta licitación

Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.

Importes y financiación

Presupuesto base sin IVA: 169.500 €
Presupuesto con IVA: 205.095 €
Financiación: Financiación con fondos de la UE · Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.

Condiciones del anuncio

Criterios de adjudicación

Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %

PRECIO · fórmula, precio100 %
Se valorará con la máxima puntuación al Ofertante cuya proposición económica sea más baja, valorándose a los demás conforme a la fórmula que se describe en el punto I.1 del Anexo I del PCAP. El licitador presentará oferta firmada electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante en formato adobe a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla que se adjunta para el Sobre Electrónico Único.

Solvencia y requisitos

Todo el expediente

Clasificación empresarial: A*-1
C*-1
K*-4
D*-1
E*-1
G*-1
Condiciones especiales de ejecución: Consideraciones de tipo ambiental
Se establecen las Condiciones especiales de ejecución indicadas en el punto N.1 del Anexo I del PCAP, de tipo medioambiental, relativas a las buenas prácticas ambientales, y a la reducción del consumo de papel. Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución de este.
Subcontratación: Se permite la subcontratación parcial de la prestación objeto del presente pliego salvo las tareas consideradas críticas (Ver punto Q del Anexo I del PCAP).

Lote 1: Lote 1 - Tractor multifunción forestal de potencia superior a 140 CV. Con brazo telescópico, alcance superior a 8 metros y cabezal forestal triturador de martillos, con operario.

Solvencia económica y financiera: Cifra anual de negocio42.000 €
Para ser admitidos los licitadores (en caso de que no recurran a la clasificación de contratistas), deberán declarar mediante Declaración responsable firmada electrónicamente por el representante legal de la empresa, un volumen negocio referido al mejor ejercicio de los últimos tres disponibles (202… Ver todoVer menos
Para ser admitidos los licitadores (en caso de que no recurran a la clasificación de contratistas), deberán declarar mediante Declaración responsable firmada electrónicamente por el representante legal de la empresa, un volumen negocio referido al mejor ejercicio de los últimos tres disponibles (2023, 2024, 2025) no inferior a: - Lote 1: CUARENTA Y DOS MIL EUROS (42.000,00 euros), impuestos no incluidos. - Lote 2: CUARENTA Y SIETE MIL EUROS (47.000,00 euros), impuestos no incluidos. - Lote 3: CUARENTA Y SIETE MIL EUROS (47.000,00 euros), impuestos no incluidos. El licitador deberá cumplimentar y presentar la Declaración Responsable de cumplimiento de los requisitos mínimos para ser admitidos a licitación firmado electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla en formato .pdf que se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP - Ver Anexo I PCAP (Punto E).
Solvencia técnica o profesional: Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato
Para ser admitidos, los licitadores (en caso de no recurrir a la clasificación de contratistas) deberán declarar, mediante Declaración responsable firmada electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante, indicando que, en caso de ser seleccionada como mejor oferta, el licitador a… Ver todoVer menos
Para ser admitidos, los licitadores (en caso de no recurrir a la clasificación de contratistas) deberán declarar, mediante Declaración responsable firmada electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante, indicando que, en caso de ser seleccionada como mejor oferta, el licitador aportará documentación suficiente que permita identificar la máquina ofertada mediante su marca, modelo y número de serie, así como comprobar el cumplimiento de las características técnicas exigidas. El licitador deberá cumplimentar y presentar la Declaración Responsable de cumplimiento de los requisitos mínimos para ser admitidos a licitación firmado electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla en formato .pdf que se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP- Ver Anexo I PCAP (Punto E).

Lote 2: Lote 2 - Tractor agrícola o forestal de orugas de potencia superior a 90 CV. Equipado con desbrozadora de martillos o cadenas, con operario.

Solvencia económica y financiera: Cifra anual de negocio47.000 €
Para ser admitidos los licitadores (en caso de que no recurran a la clasificación de contratistas), deberán declarar mediante Declaración responsable firmada electrónicamente por el representante legal de la empresa, un volumen negocio referido al mejor ejercicio de los últimos tres disponibles (202… Ver todoVer menos
Para ser admitidos los licitadores (en caso de que no recurran a la clasificación de contratistas), deberán declarar mediante Declaración responsable firmada electrónicamente por el representante legal de la empresa, un volumen negocio referido al mejor ejercicio de los últimos tres disponibles (2023, 2024, 2025) no inferior a: - Lote 1: CUARENTA Y DOS MIL EUROS (42.000,00 euros), impuestos no incluidos. - Lote 2: CUARENTA Y SIETE MIL EUROS (47.000,00 euros), impuestos no incluidos. - Lote 3: CUARENTA Y SIETE MIL EUROS (47.000,00 euros), impuestos no incluidos. El licitador deberá cumplimentar y presentar la Declaración Responsable de cumplimiento de los requisitos mínimos para ser admitidos a licitación firmado electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla en formato .pdf que se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP - Ver Anexo I PCAP (Punto E).
Solvencia técnica o profesional: Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato
Para ser admitidos, los licitadores (en caso de no recurrir a la clasificación de contratistas) deberán declarar, mediante Declaración responsable firmada electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante, indicando que, en caso de ser seleccionada como mejor oferta, el licitador a… Ver todoVer menos
Para ser admitidos, los licitadores (en caso de no recurrir a la clasificación de contratistas) deberán declarar, mediante Declaración responsable firmada electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante, indicando que, en caso de ser seleccionada como mejor oferta, el licitador aportará documentación suficiente que permita identificar la máquina ofertada mediante su marca, modelo y número de serie, así como comprobar el cumplimiento de las características técnicas exigidas. El licitador deberá cumplimentar y presentar la Declaración Responsable de cumplimiento de los requisitos mínimos para ser admitidos a licitación firmado electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla en formato .pdf que se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP- Ver Anexo I PCAP (Punto E).

Lote 3: Lote 3 - Tractor agrícola o forestal de orugas de potencia superior a 90 CV. Equipado con desbrozadora de martillos o cadenas, con operario.

Solvencia económica y financiera: Cifra anual de negocio47.000 €
Para ser admitidos los licitadores (en caso de que no recurran a la clasificación de contratistas), deberán declarar mediante Declaración responsable firmada electrónicamente por el representante legal de la empresa, un volumen negocio referido al mejor ejercicio de los últimos tres disponibles (202… Ver todoVer menos
Para ser admitidos los licitadores (en caso de que no recurran a la clasificación de contratistas), deberán declarar mediante Declaración responsable firmada electrónicamente por el representante legal de la empresa, un volumen negocio referido al mejor ejercicio de los últimos tres disponibles (2023, 2024, 2025) no inferior a: - Lote 1: CUARENTA Y DOS MIL EUROS (42.000,00 euros), impuestos no incluidos. - Lote 2: CUARENTA Y SIETE MIL EUROS (47.000,00 euros), impuestos no incluidos. - Lote 3: CUARENTA Y SIETE MIL EUROS (47.000,00 euros), impuestos no incluidos. El licitador deberá cumplimentar y presentar la Declaración Responsable de cumplimiento de los requisitos mínimos para ser admitidos a licitación firmado electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla en formato .pdf que se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP - Ver Anexo I PCAP (Punto E).
Solvencia técnica o profesional: Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato
Para ser admitidos, los licitadores (en caso de no recurrir a la clasificación de contratistas) deberán declarar, mediante Declaración responsable firmada electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante, indicando que, en caso de ser seleccionada como mejor oferta, el licitador a… Ver todoVer menos
Para ser admitidos, los licitadores (en caso de no recurrir a la clasificación de contratistas) deberán declarar, mediante Declaración responsable firmada electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante, indicando que, en caso de ser seleccionada como mejor oferta, el licitador aportará documentación suficiente que permita identificar la máquina ofertada mediante su marca, modelo y número de serie, así como comprobar el cumplimiento de las características técnicas exigidas. El licitador deberá cumplimentar y presentar la Declaración Responsable de cumplimiento de los requisitos mínimos para ser admitidos a licitación firmado electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla en formato .pdf que se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP- Ver Anexo I PCAP (Punto E).

Garantías y declaraciones

Declaraciones exigidas: No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
No prohibición para contratar
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Capacidad de obrar
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados

Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.

El pliego, leído por IA

Beta

Con tu cuenta puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Entrar.

Pliegos y documentos

3 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.

Historial de anuncios

22/09/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
22/09/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante

Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.

Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.