AdjudicadaLicitación · Alcaldía del Concello do Rosal · expediente 1264/2026
Reforzo de firme en varios camiños do Concello do Rosal Plan +Provincia 2026-2027
Alcaldía del Concello do Rosal adjudicó este contrato de obras por procedimiento abierto simplificado el 05/10/2026 a CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA) por 165.221 € sin IVA (1,4 % de baja sobre 167.567 €), con 1 licitador. En los últimos 3 años, Ayuntamiento de Rosal, O, la entidad de la que depende, ha adjudicado 13 contratos en estas categorías (CPV 452) a 7 empresas distintas, con un importe medio de 205.332 € y una baja media del 9,9 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 452Licitaciones abiertas en Pontevedra
Adjudicado
165.221 €
1 adjudicación sin IVA
Baja
1,4 %
sobre 167.567 € de presupuesto base
Licitadores
1
ofertas recibidas
Presupuesto
167.567 €
sin IVA
Adjudicado a CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA)
165.221 € sin IVA · 1,4 % de baja · 1 licitador
Contrato de obras
Trabajos diversos de pavimentación
O Rosal, Pontevedra
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto simplificado
Presentación electrónica
Dura 3 meses
Sin prórroga publicada en el anuncio.
Adjudicación
| Lote | Resultado | Adjudicatario | Importe | Baja | Licitadores |
|---|---|---|---|---|---|
| Único | Adjudicado05/10/2026 | CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA)pyme | 165.221 € | 1,4 % | 1 |
El resultado publicado en PLACSP · importes sin IVA · la baja, sobre el presupuesto base del lote o del expediente.
Qué se contrata
- Expediente
- 1264/2026
- Tipo de contrato
- Obras · Construcción
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Lugar de ejecución
- O Rosal, Pontevedra
Códigos CPV
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 04/09/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 24/09/2026 a las 23:59Reforzo de firme en varios camiños do Concello do Rosal
- Presentación de ofertas
- Electrónica
- Duración del contrato
- 3 meses
Más detallesMenos detalles
- Obtención de documentación
- hasta el 24/09/2026
- Variantes
- No se admiten
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 167.567 €
- Presupuesto con IVA
- 202.756 €
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Por fórmula, 65 puntos · por juicio de valor, 0 puntos · 65 puntos en total
- Ampliación do período de garantía esixido · fórmula5 puntos
Valorarase cun máximo de 5 puntos a garantía total, incluída a ampliación, sen que poida ofertarse mais de 24 meses sendo o mínimo 12 meses. Este criterio avaliarase en función das fórmulas establecidas no anexo deste prego.
- Menor prezo ofertado · fórmula, precio60 puntos
Valorarase cun máximo de 60 puntos. Este criterio avaliarase en función da fórmula establecida no anexo correspondente do presente prego.
Solvencia y requisitos
- Solvencia económica y financiera
Cifra anual de negocio
Solvencia económica e financeira segundo o establecido no punto 8 do PCAP, apartado A) «Solvencia económica e financeira».
- Solvencia técnica o profesional
Trabajos realizados
Solvencia técnica segundo o establecido no punto 8 do PCAP, apartado B) «Solvencia técnica».
Garantías y declaraciones
- Declaraciones exigidas
- Capacidad de obrar
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
El pliego, leído por IA
BetaCon tu cuenta puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Entrar.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
Pliego técnico
Documentos del expediente (4)
Documentos de los anuncios
- Resolucion_Adxudicacion_1264.pdf
Documento de Acta de Resolución · Anuncio de Adjudicación
7 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 04/09/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 04/09/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
- 06/10/2026Anuncio de Adjudicación · Perfil del contratante
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.