En plazoLicitación · Alcaldía del Ayuntamiento de San Fernando de Henares · expediente 2026COMP000193
Adecuación de pavimento en patios de CEIP Jarama y CEIP Miguel Hernández
Obras y adecuación de pavimento en patios CEIP Jarama y CEIP Miguel Hernández de San Fernando de Henares (Madrid)
Enunciado oficial del anuncio; el título de arriba lo ha escrito la IA a partir de él.
Alcaldía del Ayuntamiento de San Fernando de Henares publicó este contrato de obras por procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto de 101.650 € sin IVA en 2 lotes el 18/09/2026; el plazo de ofertas terminó el 08/10/2026 y su estado en PLACSP es «en plazo». En los últimos 3 años, Ayuntamiento de San Fernando de Henares, la entidad de la que depende, ha adjudicado 14 contratos en estas categorías (CPV 441, 452) a 12 empresas distintas, con un importe medio de 108.046 € y una baja media del 40,4 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 452Categoría CPV 441Licitaciones abiertas en Madrid
Presupuesto
101.650 €
sin IVA · 2 lotes
Antecedentes del órgano
14
contratos en CPV 441, 452 en 3 años · baja media 40,4 %
Plazo de ofertas
Cerrado
terminó el 08/10/2026
Estado en PLACSP
En plazo
última versión el 23/09/2026
Contrato de obras
Trabajos diversos de pavimentación
Madrid
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto simplificado
Presentación electrónica
Dura 1 año
Prórroga: Según cláusula 1.7 del PCAP
2 lotes
Ofertas a uno o varios lotes · máximo 2 por oferta · máximo 2 por adjudicatario.
Qué se contrata
- Expediente
- 2026COMP000193
- Tipo de contrato
- Obras · Revestimiento de suelos y paredes
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Lugar de ejecución
- Madrid
Lotes (2)
| Lote | Objeto | Sin IVA | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | Lote 1: Ceip Jarama | 57.596 € | 45233200, 44114000 |
| 2 | Lote 2: Ceip Miguel Hernández | 44.054 € | 45233200, 44114000 |
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 18/09/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 08/10/2026 a las 23:59
- Presentación de ofertas
- Electrónica
- Presentación por lotes
- Ofertas a uno o varios lotes · máximo 2 por oferta · máximo 2 por adjudicatario
- Duración del contrato
- 1 año
- Prórroga
- Según cláusula 1.7 del PCAP
Más detallesMenos detalles
- Obtención de documentación
- hasta el 08/10/2026
- Variantes
- No se admiten
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 101.650 €
- Presupuesto con IVA
- 122.996 €
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %
- Ampliación de superficie de picado de suelo · fórmula30 %
Cláusula 4.2.1. Criterio 2 del PCAP
- Ampliación del plazo de garantia · fórmula10 %
Cláusula 4.2.1. Criterio 3 del PCAP
- Precio propuesto · fórmula, precio60 %
Cláusula 4.2.1. Criterio 1 del PCAP
Solvencia y requisitos
- Solvencia económica y financiera
Otros
ROLECE
- Clasificación empresarial
C6-1
- Condiciones especiales de ejecución
Consideraciones tipo social
Según cláusula 6.1 del PCAP
Consideraciones de tipo ambiental
Según cláusula 6.1 del PCAP
Garantías y declaraciones
- Garantías
- Definitiva5 %
- Declaraciones exigidas
- Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad
- Capacidad de obrar
- Preferencia para empresas dedicadas a la promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social
- No prohibición para contratar
- Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
El pliego, leído por IA
BetaCon el plan Pro puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Ver planes.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
Pliego técnico
7 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 18/09/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 18/09/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.