En plazo de ofertasLicitación · Pleno del Ayuntamiento de Navaconcejo · expediente 480/2026
Reparación y mejora de caminos de Navaconcejo
Obras de reparación, restitución, reconstrucción, mejora o ampliación de caminos de Navaconcejo (Cáceres)
Enunciado oficial del anuncio; el título de arriba lo ha escrito la IA a partir de él.
Pleno del Ayuntamiento de Navaconcejo admite ofertas hasta el 19/10/2026 (quedan 9 días) para este contrato de obras por procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto de 332.460 € sin IVA en 4 lotes. En los últimos 3 años, Alcaldía del Ayuntamiento de Navaconcejo, la entidad de la que depende, ha adjudicado 4 contratos en estas categorías (CPV 450, 452) a 4 empresas distintas, con un importe medio de 140.915 € y una baja media del 7,5 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 450Categoría CPV 452Licitaciones abiertas en Extremadura
Plazo de ofertas
9
días · hasta el 19/10/2026 a las 13:00
Presupuesto
332.460 €
sin IVA · 4 lotes
Antecedentes del órgano
4
contratos en CPV 450, 452 en 3 años · baja media 7,5 %
Anunciado
21/09/2026
en PLACSP
Contrato de obras
Trabajos de construcción
Cáceres
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto simplificado
Presentación electrónica
Dura 4 meses
Sin prórroga publicada en el anuncio.
4 lotes
Ofertas a uno o varios lotes · máximo 4 por adjudicatario.
Qué se contrata
- Expediente
- 480/2026
- Tipo de contrato
- Obras · Construcción
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Lugar de ejecución
- Cáceres
Lotes (4)
| Lote | Objeto | Sin IVA | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | Camino Baldío Cabrera (Conejales o de la Balsa) | 188.624 € | 45000000, 45233200 |
| 2 | Camino del Risco | 59.703 € | 45000000, 45233200 |
| 3 | Camino de la Polaca | 29.707 € | 45000000, 45233200 |
| 4 | Camino Vega de los Sotos (Los Carazos) | 54.426 € | 45000000, 45233200 |
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 21/09/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 19/10/2026 a las 13:00 · quedan 9 días
- Presentación de ofertas
- Electrónica
- Presentación por lotes
- Ofertas a uno o varios lotes · máximo 4 por adjudicatario
- Duración del contrato
- 4 meses
Más detallesMenos detalles
- Obtención de documentación
- hasta el 19/10/2026
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 332.460 €
- Presupuesto con IVA
- 402.277 €
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Por fórmula, 200 puntos · por juicio de valor, 0 puntos · 200 puntos en total
- Ampliación del plazo de garantía · fórmula100 puntos
Se trata de una prestación adicional de mejora en el proceso específico de vida útil de la obra, consistente en la ampliación del plazo de garantía mínimo exigido. Se valorará el incremento de este respecto al plazo mínimo de 1 año hasta un máximo de 5 puntos
- El precio más bajo · fórmula, precio100 puntos
La oferta que no realice ninguna baja se valorará con 0 puntos, atribuyéndose a los restantes importes (cantidades) de baja ofertada la puntuación que corresponda proporcionalmente por el procedimiento de regla de tres simple directa.
Garantías y declaraciones
- Declaraciones exigidas
- Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
El pliego, leído por IA
BetaCon tu cuenta puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Entrar.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
Pliego técnico
2 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 21/09/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 21/09/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.