En plazo de ofertasLicitación · Alcaldía del Ayuntamiento de Cabanes · expediente 2856/2026
Construcción de pista de pádel y mejora de la zona deportiva en La Ribera de Cabanes
Obras de construcción de pista de padel y mejora de la zona deportiva en La Ribera de Cabanes
Enunciado oficial del anuncio; el título de arriba lo ha escrito la IA a partir de él.
Alcaldía del Ayuntamiento de Cabanes admite ofertas hasta el 13/10/2026 (quedan 2 días) para este contrato de obras por procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto de 112.611 € sin IVA. En los últimos 3 años ha adjudicado 37 contratos en estas categorías (CPV 452) a 17 empresas distintas, con un importe medio de 60.877 € y una baja media del 14,5 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 452Licitaciones abiertas en Comunidad Valenciana
Plazo de ofertas
2
días · hasta el 13/10/2026 a las 23:59
Presupuesto
112.611 €
sin IVA
Antecedentes del órgano
37
contratos en CPV 452 en 3 años · baja media 14,5 %
Anunciado
21/09/2026
en PLACSP
Contrato de obras
Trabajos de construcción de instalaciones deportivas para la práctica de un solo deporte
Cabanes, Castellón/Castelló
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto simplificado
Presentación electrónica
Dura 3 meses
Sin prórroga publicada en el anuncio.
Qué se contrata
- Expediente
- 2856/2026
- Tipo de contrato
- Obras · Construcción
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Lugar de ejecución
- Cabanes, Castellón/Castelló
Códigos CPV
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 21/09/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 13/10/2026 a las 23:59 · quedan 2 días
- Presentación de ofertas
- Electrónica
- Duración del contrato
- 3 meses
Más detallesMenos detalles
- Variantes
- No se admiten
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 112.611 €
- Presupuesto con IVA
- 136.260 €
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %
- Ampliación del periodo de garantía · fórmula20 %
- Precio · fórmula, precio70 %
- Plan para minimizar interferencias en el uso del edificio y/o del espacio urbano donde se ubique · fórmula10 %
Solvencia y requisitos
- Solvencia económica y financiera
Cifra anual de negocio
Se acreditará mediante declaración responsable que consta como ANEXO I del PCAP. El licitador que resulte propuesto como adjudicatario deberá justificar la solvencia de acuerdo con la cláusula 6 del PCAP. La clasificación del contratista que se indica a continuación acreditará su solvencia económica y financiera y técnica y profesional para contratar: Grupo C, Subgrupos 2, 4 o 6, Categoría 1.
- Solvencia técnica o profesional
Trabajos realizados
Se acreditará mediante declaración responsable que consta como ANEXO I del PCAP. El licitador que resulte propuesto como adjudicatario deberá justificar la solvencia de acuerdo con la cláusula 6 del PCAP. La clasificación del contratista que se indica a continuación acreditará su solvencia económica y financiera y técnica y profesional para contratar: Grupo C, Subgrupos 2, 4 o 6, Categoría 1.
- Condiciones especiales de ejecución
Consideraciones de tipo ambiental
Se establecen condiciones medioambientales descritas en el pliego administrativo de acuerdo con el artículo 202 de la LCSP
Garantías y declaraciones
- Garantías
- Definitiva5 %
- Declaraciones exigidas
- No prohibición para contratar
- Capacidad de obrar
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
El pliego, leído por IA
BetaCon tu cuenta puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Entrar.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
Pliego técnico
Documentos del expediente (3)
5 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 21/09/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 21/09/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.