En plazo de ofertasLicitación · Servicio de Contratación y Compras del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana · expediente 2026-018103

Renovación y mejora de parques infantiles de San Bartolomé de Tirajana

Obras de renovación, mejora y adecuación de parques infantiles de medianas dimensiones del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Ver clausula 4 del PCAP

Enunciado oficial del anuncio; el título de arriba lo ha escrito la IA a partir de él.

Servicio de Contratación y Compras del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana admite ofertas hasta el 19/10/2026 (quedan 7 días) para este contrato de obras por procedimiento abierto, con un presupuesto de 2,1 M€ sin IVA en 2 lotes. En los últimos 3 años ha adjudicado 75 contratos en estas categorías (CPV 375, 441, 442, 452) a 39 empresas distintas, con un importe medio de 335.581 € y una baja media del 21,5 %, según PLACSP.

Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 452 Categoría CPV 441 Categoría CPV 442 Licitaciones abiertas en Canarias

Plazo de ofertas

días · hasta el 19/10/2026 a las 23:59

Presupuesto

2,1 M€

sin IVA · 2 lotes

Antecedentes del órgano

contratos en CPV 375, 441, 442, 452 en 3 años · baja media 21,5 %

Anunciado

21/09/2026

en PLACSP

Contrato de obras
Instalación de recreo
Canarias
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto
Presentación electrónica
Dura 4 meses
Sin prórroga publicada en el anuncio.
2 lotes
Ofertas a uno o varios lotes · máximo 2 por oferta · máximo 2 por adjudicatario.

Qué se contrata

Expediente: 2026-018103
Tipo de contrato: Obras · Construcción
Procedimiento: Abierto
Lugar de ejecución: Canarias

Códigos CPV

Lotes (2)

Lote	Objeto	Sin IVA	CPV
1	Parques del entorno urbano de San Fernando, Bellavista, Sonneland y San Agustín	1,4 M€	45212140, 44212320, 44112200, 37535200
2	Parques de Aldea Blanca y Castillo del Romeral	691.462 €	45212140, 44212320, 37535200, 44112200

Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.

Plazos y presentación de ofertas

Anuncio de licitación: 21/09/2026
Fin del plazo de ofertas: 19/10/2026 a las 23:59 · quedan 7 díasHorario de la península
Presentación de ofertas: Electrónica
Presentación por lotes: Ofertas a uno o varios lotes · máximo 2 por oferta · máximo 2 por adjudicatario
Duración del contrato: 4 meses

Más detalles

Obtención de documentación: hasta el 19/10/2026
Variantes: No se admiten

Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.

Importes y financiación

Presupuesto base sin IVA: 2.085.292 €
Presupuesto con IVA: 2.231.262 €
Financiación: No hay financiación con fondos de la UE

Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.

Condiciones del anuncio

Criterios de adjudicación

Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %

Oferta económica · fórmula, precio90 %
Ampliación del plazo de garantía de la obra · fórmula10 %

Solvencia y requisitos

Solvencia económica y financiera: Cifra anual de negocio
Ver cláusula 12 del PCAP
Solvencia técnica o profesional: Trabajos realizados
Ver cláusula 12 del PCAP
Técnicos o unidades técnicas
Ver cláusula 12 del PCAP
Clasificación empresarial: C2-4
Condiciones especiales de ejecución: Consideraciones de tipo ambiental
Ver cláusula 28 del PCAP
Consideraciones tipo social
Ver cláusula 28 del PCAP

Garantías y declaraciones

Garantías: Definitiva5 %
Declaraciones exigidas: Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social

Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.

El pliego, leído por IA

Beta

Con tu cuenta puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Entrar.

Pliegos y documentos

20 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.

Historial de anuncios

21/09/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
21/09/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
29/09/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratanterectificación o republicación
01/10/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratanterectificación o republicación
01/10/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratanterectificación o republicación

Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.

Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.