En plazo de ofertasLicitación · Alcaldia del Ayuntamiento de Palos de la Frontera · expediente Contrato de Obras 4/2026
Asfaltado de los caminos de Agua del Toro y Pijancas
Contrato de obras de asfaltado de los caminos de Agua del Toro y Pijancas, T.M. Palos de la Frontera
Enunciado oficial del anuncio; el título de arriba lo ha escrito la IA a partir de él.
Alcaldia del Ayuntamiento de Palos de la Frontera admite ofertas hasta el 13/10/2026 (quedan 2 días) para este contrato de obras por procedimiento abierto, con un presupuesto de 93.936 € sin IVA en 2 lotes. En los últimos 3 años ha adjudicado 30 contratos en estas categorías (CPV 452) a 8 empresas distintas, con un importe medio de 714.343 € y una baja media del 10,6 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 452Licitaciones abiertas en Andalucía
Plazo de ofertas
2
días · hasta el 13/10/2026 a las 14:00
Presupuesto
93.936 €
sin IVA · 2 lotes
Antecedentes del órgano
30
contratos en CPV 452 en 3 años · baja media 10,6 %
Anunciado
15/09/2026
en PLACSP
Contrato de obras
Trabajos de pavimentación y asfaltado
Palos de la Frontera., Huelva
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto
Presentación manual
Dura 2 meses
Sin prórroga publicada en el anuncio.
2 lotes
Ofertas a uno o varios lotes · máximo 2 por oferta · máximo 2 por adjudicatario.
Qué se contrata
- Expediente
- Contrato de Obras 4/2026
- Tipo de contrato
- Obras · Construcción
- Procedimiento
- Abierto
- Lugar de ejecución
- Palos de la Frontera., Huelva
Lotes (2)
| Lote | Objeto | Sin IVA | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | Asfaltado Camino de Agua del Toro | 53.591 € | 45233222 |
| 2 | Asfaltado Camino Pijancas | 40.344 € | 45233222 |
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 15/09/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 13/10/2026 a las 14:00 · quedan 2 díasContrato de obras de asfaltado de los Caminos de Agua del Toro y Pijancas, T.M. Palos de la Frontera.
- Presentación de ofertas
- Manual
- Presentación por lotes
- Ofertas a uno o varios lotes · máximo 2 por oferta · máximo 2 por adjudicatario
- Duración del contrato
- 2 meses
Más detallesMenos detalles
- Obtención de documentación
- hasta el 13/10/2026
- Variantes
- No se admiten
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 93.936 €
- Presupuesto con IVA
- 113.662 €
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Por fórmula, 60 % · por juicio de valor, 40 %
- A.1- PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ESTUDIO DEL PROYECTO Y FORMA DE EJECUTAR LA OBRA · juicio de valor25 %
- A.2 - ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS Y MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES · juicio de valor15 %
- B.1.- POR EL PRECIO DEL CONTRATO · fórmula, precio50 %
- B.2.- POR LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA · fórmula10 %
Solvencia y requisitos
- Solvencia económica y financiera
Cifra anual de negocio
Que el volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, sea igual o superior al valor estimado del contrato
- Solvencia técnica o profesional
Trabajos realizados
El empresario deberá acreditarse por los medios siguientes (todos): a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se… Ver todoVer menos
El empresario deberá acreditarse por los medios siguientes (todos): a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato
El empresario deberá acreditarse por los medios siguientes (todos): b) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará en todo caso la documentación acreditativa siguiente: Los licitadores… Ver todoVer menos
El empresario deberá acreditarse por los medios siguientes (todos): b) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará en todo caso la documentación acreditativa siguiente: Los licitadores deberán presentar obligatoriamente CERTIFICADO DE COMPROMISO, con indicación de que el aglomerado bituminoso a emplear en la obra conforme al proyecto de construcción, no se encuentra a una distancia superior de 80 Km. en su fabricación.
- Condiciones especiales de ejecución
Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo
- Garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo. - Garantizar el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables
Garantías y declaraciones
- Garantías
- Definitiva5 %
- Declaraciones exigidas
- Capacidad de obrar
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
El pliego, leído por IA
BetaCon tu cuenta puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Entrar.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
Pliego técnico
Anexos (8)
10 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 15/09/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 15/09/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.