Saltar al contenido
OpenMoney

ResueltaLicitación · Alcaldía del Ayuntamiento de Sayalonga · expediente 479/2026

Reforma parcial del interior del consultorio médico de Sayalonga

Alcaldía del Ayuntamiento de Sayalonga adjudicó este contrato de obras por procedimiento abierto simplificado el 30/09/2026 a PRV PINTURAS S.L. por 40.114 € sin IVA (10 % de baja sobre 44.572 €), con 2 licitadores. En los últimos 3 años, Ayuntamiento de Sayalonga, la entidad de la que depende, ha adjudicado 12 contratos en estas categorías (CPV 452) a 6 empresas distintas, con un importe medio de 87.185 € y una baja media del 7,2 %, según PLACSP.

Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 452Licitaciones abiertas en Málaga

Adjudicado

40.114 €

1 adjudicación sin IVA

Baja

10 %

sobre 44.572 € de presupuesto base

Licitadores

2

ofertas recibidas

Presupuesto

44.572 €

sin IVA

  • Adjudicado a PRV PINTURAS S.L.

    40.114 € sin IVA · 10 % de baja · 2 licitadores

  • Contrato de obras

    Trabajos de construcción de edificios relacionados con la salud

  • Sayalonga, Málaga

    Lugar de ejecución del contrato.

  • Procedimiento abierto simplificado

    Presentación electrónica

  • Dura 3 meses

    Sin prórroga publicada en el anuncio.

Adjudicación

LoteResultadoAdjudicatarioImporteBajaLicitadores
ÚnicoFormalizado30/09/2026PRV PINTURAS S.L.pyme40.114 €10 %2

El resultado publicado en PLACSP · importes sin IVA · la baja, sobre el presupuesto base del lote o del expediente.

Qué se contrata

Expediente
479/2026
Tipo de contrato
Obras · Construcción
Procedimiento
Abierto simplificado
Lugar de ejecución
Sayalonga, Málaga

Códigos CPV

Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.

Plazos y presentación de ofertas

Anuncio de licitación
21/08/2026
Fin del plazo de ofertas
10/09/2026 a las 19:00
Presentación de ofertas
Electrónica
Duración del contrato
3 meses
Más detalles
Obtención de documentación
hasta el 10/09/2026
Variantes
No se admiten

Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.

Importes y financiación

Presupuesto base sin IVA
44.572 €
Presupuesto con IVA
53.932 €
Financiación
No hay financiación con fondos de la UE

Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.

Condiciones del anuncio

Criterios de adjudicación

Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %

  • Asunción de costes por exceso de medición · fórmula20 %
  • Precio · fórmula, precio60 %
  • Ampliación del plazo de garantía · fórmula20 %

Solvencia y requisitos

Solvencia económica y financiera

  • Seguro de indemnización

    Documentación acreditativa de la existencia Seguro de Responsabilidad Civil: Póliza y Justificante del pago.

Condiciones especiales de ejecución

  • Consideraciones de tipo ambiental

    El adjudicatario, durante la ejecución del contrato, deberá comprometerse a la utilización de maquinaria equipos y métodos de trabajo con las menores emisiones de ruido y de gases posible.

Garantías y declaraciones

Declaraciones exigidas
  • No prohibición para contratar
  • Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
  • No estar incurso en incompatibilidades
  • Capacidad de obrar

Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.

El pliego, leído por IA

Beta

Con el plan Pro puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Ver planes.

Pliegos y documentos

Documentos de los anuncios (2)

7 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.

Historial de anuncios

  • 21/08/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
  • 21/08/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
  • 01/10/2026Anuncio de Adjudicación · Perfil del contratante
  • 06/10/2026Anuncio de Formalización · Perfil del contratante

Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.

Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.