AdjudicadaLicitación · Alcaldía del Ayuntamiento de Gibraleón · expediente 3179/2026

Obras correspondientes al Plan de Asfaltado Municipal

Alcaldía del Ayuntamiento de Gibraleón adjudicó este contrato de obras por procedimiento abierto simplificado el 24/09/2026 a MEZCLAS Y BITUMINOSOS SL por 120.903 € sin IVA (0,9 % de baja sobre 122.003 €), con 1 licitador. En los últimos 3 años ha adjudicado 9 contratos en estas categorías (CPV 452) a 7 empresas distintas, con un importe medio de 312.919 € y una baja media del 9,7 %, según PLACSP.

Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 452 Licitaciones abiertas en Andalucía

Adjudicado

120.903 €

1 adjudicación sin IVA

Baja

0,9 %

sobre 122.003 € de presupuesto base

Licitadores

ofertas recibidas

Presupuesto

122.003 €

sin IVA

Adjudicado a MEZCLAS Y BITUMINOSOS SL
120.903 € sin IVA · 0,9 % de baja · 1 licitador
Contrato de obras
Trabajos de pavimentación de calles
Gibraleón, Huelva
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto simplificado
Presentación electrónica
Dura 45 días
Sin prórroga publicada en el anuncio.

Adjudicación

Lote	Resultado	Adjudicatario	Importe	Baja	Licitadores
Único	Adjudicado24/09/2026	MEZCLAS Y BITUMINOSOS SL	120.903 €	0,9 %	1

El resultado publicado en PLACSP · importes sin IVA · la baja, sobre el presupuesto base del lote o del expediente.

Qué se contrata

Expediente: 3179/2026
Tipo de contrato: Obras · Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil
Procedimiento: Abierto simplificado
Lugar de ejecución: Gibraleón, Huelva

Códigos CPV

45233252 Trabajos de pavimentación de calles

Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.

Plazos y presentación de ofertas

Anuncio de licitación: 13/08/2026
Fin del plazo de ofertas: 02/09/2026 a las 23:59
Presentación de ofertas: Electrónica
Duración del contrato: 45 días

Más detalles

Obtención de documentación: hasta el 02/09/2026
Variantes: No se admiten

Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.

Importes y financiación

Presupuesto base sin IVA: 122.003 €
Presupuesto con IVA: 147.624 €
Financiación: No hay financiación con fondos de la UE

Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.

Condiciones del anuncio

Criterios de adjudicación

Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %

AMPLIACIÓN PLAZO DE GARANTÍA · fórmula20 %
REDUCCION PLAZO INICIO DE LAS OBRAS · fórmula10 %
OFERTA ECONOMICA · fórmula, precio70 %

Solvencia y requisitos

Solvencia económica y financiera: Cifra anual de negocio
Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe de igual al valor estimado del contrato. Esta solvencia se acreditará por medio de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil.
Solvencia técnica o profesional: Indicación de la parte del contrato que se pretende subcontratar
El contratista puede concertar con terceros la realización parcial de las obras.
Trabajos realizados
Certificados de buena ejecución indicando importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras.
Clasificación empresarial: G*-1
Condiciones especiales de ejecución: Consideraciones de tipo ambiental
El adjudicatario vendrá obligado a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecución del contrato. Así mismo deberá retirar los embalajes y envases vacíos, para depositarlos en los contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro sistema de gestión de residuos autorizado.
Subcontratación: Según lo previsto en el PCAP.

Garantías y declaraciones

Garantías: Definitiva5 %
Declaraciones exigidas: Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
Capacidad de obrar

Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.

El pliego, leído por IA

Beta

Con tu cuenta puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Entrar.

Pliegos y documentos

7 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.

Historial de anuncios

13/08/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
13/08/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
24/09/2026Anuncio de Adjudicación · Perfil del contratante

Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.

Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.