AdjudicadaLicitación · Gerencia de Fraternidad Muprespa - Mútua Colaboradora con la Seguridad Social nº 275 · expediente PIC2026_33533
Contratación de la de ejecución de obras para la implantación de una resonancia magnética en el centro de FRATERNIDAD-MUPRESPA en Calle Coto de Doñana,18 - 28320 Pinto
Gerencia de Fraternidad Muprespa - Mútua Colaboradora con la Seguridad Social nº 275 publicó este contrato de obras por procedimiento abierto, con un presupuesto de 472.077 € sin IVA el 07/08/2026; el plazo de ofertas terminó el 15/09/2026 y su estado en PLACSP es «adjudicada». En los últimos 3 años ha adjudicado 25 contratos en estas categorías (CPV 452) a 17 empresas distintas, con un importe medio de 376.497 € y una baja media del 7,1 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 452Licitaciones abiertas en Madrid
Licitadores
1
ofertas recibidas
Presupuesto
472.077 €
sin IVA
Antecedentes del órgano
25
contratos en CPV 452 en 3 años · baja media 7,1 %
Plazo de ofertas
Cerrado
terminó el 15/09/2026
Contrato de obras
Trabajos de construcción de edificios de oficinas
Madrid
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto
Presentación electrónica
Dura 240 días
Prórroga: El contrato entrará en vigor el día que se haga constar en el documento de formalización y el plazo máximo de…
Adjudicación
| Lote | Resultado | Adjudicatario | Importe | Licitadores |
|---|---|---|---|---|
| Único | Adjudicado05/10/2026 | SERVEO SERVICIOS, S.A.U. | 0 € | 1 |
El resultado publicado en PLACSP · importes sin IVA.
Qué se contrata
- Expediente
- PIC2026_33533
- Tipo de contrato
- Obras · Otras instalaciones de edificios y obras
- Procedimiento
- Abierto
- Lugar de ejecución
- Madrid
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 07/08/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 15/09/2026 a las 23:59
- Presentación de ofertas
- Electrónica
- Duración del contrato
- 240 días
- Prórroga
- El contrato entrará en vigor el día que se haga constar en el documento de formalización y el plazo máximo de ejecución de las obras será de DOCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS NATURALES.
Más detallesMenos detalles
- Obtención de documentación
- hasta el 15/09/2026
- Variantes
- No se admiten
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 472.077 €
- Presupuesto con IVA
- 571.213 €
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Por fórmula, 80 % · por juicio de valor, 20 %
- Oferta económica · fórmula, precio70 %
- Ampliación periodo de garantía · fórmula10 %
- Memoria de gestión de residuos de las obras · juicio de valor20 %
Solvencia y requisitos
- Solvencia económica y financiera
Cifra anual de negocio
Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, por importe igual o superior a 450.000 euros.
- Solvencia técnica o profesional
Trabajos realizados
Relación de las obras de construcción en el curso de los últimos diez años.1 , indicando el importe, las fechas, el lugar de ejecución de las obras, precisando si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. Al menos una de estas obras deberá presentar un importe igual o superior a 450.000 euros.
- Condiciones especiales de ejecución
Consideraciones tipo social
El adjudicatario deberá cumplir la condición especial de ejecución siguiente: El adjudicatario adscribirá a la ejecución del contrato un trabajador/a menor de 30 años o mayor de 55 años.
Garantías y declaraciones
- Garantías
- Definitiva5 %
- Declaraciones exigidas
- No estar incurso en incompatibilidades
- No prohibición para contratar
- Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
- Capacidad de obrar
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
El pliego, leído por IA
BetaCon el plan Pro puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Ver planes.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
Pliego técnico
Documentos del expediente (7)
Documentos de los anuncios
- AOC - Obra implantacion RM en Pinto - 33533 FIRMADO.pdf
Documento de Acta de Resolución · Anuncio de Adjudicación
13 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 07/08/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 07/08/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
- 06/10/2026Anuncio de Adjudicación · Perfil del contratante
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.