AdjudicadaLicitación · Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid · expediente O-6/26

Obras de ejecución de sustitución de falsos techos de las Facultades de Filosofía, Profesorado, Económicas y Ciencias del Campus de Cantoblanco de la universidad Autónoma de Madrid (Fase 2)

Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid adjudicó este contrato de obras por procedimiento abierto el 08/10/2026 a OBRAS Y SERVICIOS REHABITEC, S.L. por 349.136 € sin IVA (22,8 % de baja sobre 452.092 €), con 8 licitadores. En los últimos 3 años ha adjudicado 8 contratos en estas categorías (CPV 454) a 4 empresas distintas, con un importe medio de 165.099 € y una baja media del 20,7 %, según PLACSP.

Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 454 Licitaciones abiertas en Madrid

Adjudicado

349.136 €

1 adjudicación sin IVA

Baja

22,8 %

sobre 452.092 € de presupuesto base

Licitadores

ofertas recibidas

Presupuesto

452.092 €

sin IVA

Adjudicado a OBRAS Y SERVICIOS REHABITEC, S.L.
349.136 € sin IVA · 22,8 % de baja · 8 licitadores
Contrato de obras
Instalación de falsos techos
Madrid
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto
Presentación electrónica
Dura 6 meses · desde el 03/11/2026
Sin prórroga publicada en el anuncio.

Adjudicación

Lote	Resultado	Adjudicatario	Importe	Baja	Licitadores
Único	Adjudicado08/10/2026	OBRAS Y SERVICIOS REHABITEC, S.L.pyme	349.136 €	22,8 %	8

El resultado publicado en PLACSP · importes sin IVA · la baja, sobre el presupuesto base del lote o del expediente.

Qué se contrata

Expediente: O-6/26
Tipo de contrato: Obras · Otros acabados de edificios y obras
Procedimiento: Abierto
Lugar de ejecución: Madrid

Códigos CPV

45421146 Instalación de falsos techos

Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.

Plazos y presentación de ofertas

Anuncio de licitación: 28/07/2026
Fin del plazo de ofertas: 08/09/2026 a las 23:59
Presentación de ofertas: Electrónica
Duración del contrato: 6 meses · desde el 03/11/2026

Más detalles

Variantes: No se admiten

Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.

Importes y financiación

Presupuesto base sin IVA: 452.092 €
Presupuesto con IVA: 547.031 €
Financiación: No hay financiación con fondos de la UE

Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.

Condiciones del anuncio

Criterios de adjudicación

Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %

Garantía · fórmula10 %
Incremento del plazo de garantía en 1 año: 5 puntos. Incremento del plazo de garantía en 2 años: 10 puntos.
Precio · fórmula, precio90 %
Se otorgarán 90 puntos en función del precio ofertado por los licitadores en sus proposiciones económicas, asignando el valor más alto a la empresa que haya ofertado el menor precio y se puntuará al resto de las ofertas aplicando la siguiente fórmula: "Puntuación otorgada=" ("Px" /"Pm" )"x 90" Siendo: Px = el porcentaje de baja que representa, con respecto al presupuesto de licitación, la oferta económica de la empresa a puntuar. Pm = el porcentaje de baja que representa, con respecto al presupuesto de licitación, la oferta económica de la empresa que haya ofrecido menor precio. Si algún licitador oferta por el precio base de licitación se le asignarán 0 punto

Solvencia y requisitos

Solvencia económica y financiera: Cifra anual de negocio
El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios del licitador, que, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser, al menos, una vez y media el valor estimado del contrato. El volumen anual de negocio… Ver todoVer menos
El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios del licitador, que, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser, al menos, una vez y media el valor estimado del contrato. El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
Solvencia técnica o profesional: Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución
Titulación académica del responsable de las obras que la empresa constructora adjudicataria deberá implantar con carácter permanente en la misma, que será una de las indicadas a continuación, o titulación equivalente, y en su caso homologada en España: ARQUITECTO, ARQUITECTO TÉCNICO O GRADO EN EDIFICACIÓN, INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS
Trabajos realizados
El criterio para la acreditación de la solvencia técnica de la empresa será la experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, que se acreditará mediante la relación de los trabajos efectuadas por el licitador en el curso de los cinco… Ver todoVer menos
El criterio para la acreditación de la solvencia técnica de la empresa será la experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, que se acreditará mediante la relación de los trabajos efectuadas por el licitador en el curso de los cinco últimos años, correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución, y el requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato. A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y los que constituyen el objeto del contrato se atenderá al grupo y subgrupo de clasificación al que pertenecen unos y otros.
Condiciones especiales de ejecución: Consideraciones de tipo ambiental
Si se incumpliera el Plan de Residuos establecido en el Proyecto y en el PPTP, el adjudicatario será requerido para su cumplimiento y su no ejecución será causa, en caso de dos infracciones graves, de resolución.
Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos
En el supuesto de que la ejecución del contrato implique la cesión de datos personales, el contratista se someterá a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, siendo esta una obligación contractual esencial de conformidad con lo establecido en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.
Consideraciones tipo social
Cumplimiento de las medidas del Estudio de Seguridad y Salud y en el Plan de Seguridad y salud, así como todas aquellas exigidas por la legislación vigente, para evitar que de la ejecución del contrato puedan derivarse daños
Subcontratación: La empresa subcontratada cumplirá con la solvencia económica y técnica correspondiente a las unidades de obra que le sean subcontratadas.

Garantías y declaraciones

Garantías: Definitiva5 %
Declaraciones exigidas: No prohibición para contratar
Capacidad de obrar
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.

El pliego, leído por IA

Beta

Con tu cuenta puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Entrar.

Pliegos y documentos

Documentos del expediente (20)

Ver 15 más

Documentos de los anuncios

Adjudicacion O-06-26.pdf
Documento de Acta de Resolución · Anuncio de Adjudicación

24 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.

Historial de anuncios

28/07/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
28/07/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
08/10/2026Anuncio de Adjudicación · Perfil del contratante

Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.

Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.