Saltar al contenido
Licitaciones by Fandit

AdjudicadaLicitación · Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla · expediente 2026/000660

Contratación de la redacción de proyecto y ejecución de las obras de instalación de estructuras tubulares que servirán de base para el revestido y pintura de las portadas de Feria y Corpus 2027 y otros entramados de las Fiestas Mayores de la ciudad

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla adjudicó este contrato de obras por procedimiento abierto en 2 lotes a 1 empresa por 1 M€ sin IVA en total (2 adjudicaciones). En los últimos 3 años, Ayuntamiento de Sevilla, la entidad de la que depende, ha adjudicado 140 contratos en estas categorías (CPV 452, 454, 710, 712) a 82 empresas distintas, con un importe medio de 334.932 € y una baja media del 37,9 %, según PLACSP.

Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 452Categoría CPV 712Categoría CPV 454Licitaciones abiertas en Sevilla

Adjudicado

1 M€

2 adjudicaciones sin IVA

Baja

1 %

sobre 1 M€ de presupuesto base

Licitadores

1

como máximo en una adjudicación

Presupuesto

1 M€

sin IVA · 2 lotes

  • 2 adjudicaciones

    1 M€ sin IVA a 1 empresa.

  • Contrato de obras

    Montaje e instalación de estructuras prefabricadas

  • Sevilla

    Lugar de ejecución del contrato.

  • Procedimiento abierto

    Presentación electrónica

  • Dura 8 meses

    Sin prórroga publicada en el anuncio.

  • 2 lotes

    Ofertas a uno o varios lotes · máximo 2 por oferta · máximo 2 por adjudicatario.

Adjudicación

LoteResultadoAdjudicatarioImporteBajaLicitadores
Lote 1Adjudicado25/09/2026HELIOPOL, S.A.U.861.346 €1 %1
Lote 2Adjudicado25/09/2026HELIOPOL, S.A.U.143.092 €1 %1

Los 2 resultados publicados en PLACSP · importes sin IVA · la baja, sobre el presupuesto base del lote o del expediente.

Qué se contrata

Expediente
2026/000660
Tipo de contrato
Obras · Construcción
Procedimiento
Abierto
Lugar de ejecución
Sevilla

Códigos CPV

Lotes (2)

LoteObjetoSin IVACPV
1Contratación de redacción de proyecto y ejecución de obras de instalación de estructuras tubulares que servirán de base para el revestimiento y pintura de la Portada de Feria de 2027.870.090 €45223800, 71000000, 71242000, 45442100, 45262420, 45420000, 45223100
2Contratación de redacción de proyecto y ejecución de obras de instalación de estructuras tubulares que servirán de base para el revestimiento y pintura de la Portada de Corpus Christi de 2027.144.541 €45223800, 71242000, 45262420, 45223100, 71000000, 45442100, 45420000

Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.

Plazos y presentación de ofertas

Anuncio de licitación
24/07/2026
Fin del plazo de ofertas
13/08/2026 a las 23:59
Presentación de ofertas
Electrónica
Presentación por lotes
Ofertas a uno o varios lotes · máximo 2 por oferta · máximo 2 por adjudicatario
Duración del contrato
8 meses
Más detalles
Obtención de documentación
hasta el 13/08/2026
Variantes
No se admiten
Revisión de precios
No procede

Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.

Importes y financiación

Presupuesto base sin IVA
1.014.631 €
Presupuesto con IVA
1.227.704 €
Financiación
No hay financiación con fondos de la UE

Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.

Condiciones del anuncio

Criterios de adjudicación

Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %

  • Oferta económica · fórmula, precio100 %

    El licitador ofertará una PROPOSICIÓN ECONÓMICA, IVA excluido, para todo el plazo de ejecución del contrato, que deberá expresarse con un máximo de dos decimales. De indicarse más de dos decimales se tendrán por no puestos.

Solvencia y requisitos

Todo el expediente
Solvencia económica y financiera

  • Cifra anual de negocio

    Conforme a lo indicado en el PCAP y sus anexos

Condiciones especiales de ejecución

  • Consideraciones tipo social

    La empresa adjudicataria deberá cumplir durante toda la ejecución del contrato el Convenio colectivo sectorial de aplicación señalado en su oferta

Lote 2: Contratación de redacción de proyecto y ejecución de obras de instalación de estructuras tubulares que servirán de base para el revestimiento y pintura de la Portada de Corpus Christi de 2027.
Solvencia técnica o profesional

  • Trabajos realizados

    Conforme a lo indicado en el PCAP y sus Anexos

Garantías y declaraciones

Garantías
  • Definitiva5 %
  • Complementaria5 %
Declaraciones exigidas
  • Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
  • No prohibición para contratar
  • Cumplimiento con las obligaciones tributarias
  • Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
  • No estar incurso en incompatibilidades
  • Capacidad de obrar

Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.

El pliego, leído por IA

Beta

Con tu cuenta puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Entrar.

Pliegos y documentos

Pliego administrativo

Pliego técnico

Documentos de los anuncios (2)

13 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.

Historial de anuncios

  • 24/07/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
  • 24/07/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
  • 29/09/2026Anuncio de Adjudicación · Perfil del contratante

Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.

Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.