Saltar al contenido
Licitaciones by Fandit

ResueltaLicitación · Alcaldía del Ayuntamiento de Alginet · expediente 2544902M

Obras para la reforma del retén de la Policía Local d'Alginet por daños causados por la DANA

Alcaldía del Ayuntamiento de Alginet adjudicó este contrato de obras por procedimiento abierto simplificado el 25/09/2026 a MESQUECONS, S.L. por 153.094 € sin IVA (12,2 % de baja sobre 174.414 €), con 5 licitadores. En los últimos 3 años ha adjudicado 36 contratos en estas categorías (CPV 452) a 23 empresas distintas, con un importe medio de 450.668 € y una baja media del 6,2 %, según PLACSP.

Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 452Licitaciones abiertas en Valencia

Adjudicado

153.094 €

1 adjudicación sin IVA

Baja

12,2 %

sobre 174.414 € de presupuesto base

Licitadores

5

ofertas recibidas

Presupuesto

174.414 €

sin IVA

  • Adjudicado a MESQUECONS, S.L.

    153.094 € sin IVA · 12,2 % de baja · 5 licitadores

  • Contrato de obras

    Trabajos de construcción de comisarías de policía

  • Valencia/València

    Lugar de ejecución del contrato.

  • Procedimiento abierto simplificado

    Presentación electrónica

  • Dura 6 meses

    Sin prórroga publicada en el anuncio.

Adjudicación

LoteResultadoAdjudicatarioImporteBajaLicitadores
ÚnicoFormalizado25/09/2026MESQUECONS, S.L.pyme153.094 €12,2 %5

El resultado publicado en PLACSP · importes sin IVA · la baja, sobre el presupuesto base del lote o del expediente.

Qué se contrata

Expediente
2544902M
Tipo de contrato
Obras · Acabado de edificios y obras
Procedimiento
Abierto simplificado
Lugar de ejecución
Valencia/València

Códigos CPV

Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.

Plazos y presentación de ofertas

Anuncio de licitación
23/07/2026
Fin del plazo de ofertas
31/08/2026 a las 23:59
Presentación de ofertas
Electrónica
Duración del contrato
6 meses
Más detalles
Obtención de documentación
hasta el 31/08/2026
Variantes
No se admiten

Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.

Importes y financiación

Presupuesto base sin IVA
174.414 €
Presupuesto con IVA
211.040 €
Financiación
No hay financiación con fondos de la UE

Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.

Condiciones del anuncio

Criterios de adjudicación

Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %

  • Oferta económica · fórmula, precio15 %
  • Reducción plazo ejecución · fórmula10 %
  • Mejora de la documentación final de la obra · fórmula15 %
  • Ampliación garantía de la obra · fórmula10 %
  • Mejora Fase III. Fachada · fórmula25 %
  • Mejora Fase I. Reforma interior planta baja · fórmula15 %
  • Mejora Fase II. Urbanización exterior · fórmula10 %

Solvencia y requisitos

Solvencia económica y financiera

  • Cifra anual de negocio

    Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles por importe igual o superior al valor estimado del contrato de 175.000 €.

Situación personal

  • Estar inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto —RERA— la empresa adjudicataria o subcontratista que ejecute este trabajo.

Condiciones especiales de ejecución

  • Consideraciones de tipo ambiental

    Según lo establecido en el PCAP

  • Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos

    Según lo establecido en el PCAP

Garantías y declaraciones

Garantías
  • Definitiva5 %
  • Complementaria5 %
Declaraciones exigidas
  • Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
  • No estar incurso en incompatibilidades
  • Cumplimiento con las obligaciones tributarias
  • No prohibición para contratar
  • Capacidad de obrar
  • Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados

Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.

El pliego, leído por IA

Beta

Con tu cuenta puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Entrar.

Pliegos y documentos

Pliego técnico

Documentos de los anuncios (2)

23 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.

Historial de anuncios

  • 23/07/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
  • 23/07/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
  • 08/10/2026Anuncio de Adjudicación · Perfil del contratante
  • 08/10/2026Anuncio de Formalización · Perfil del contratante

Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.

Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.