AdjudicadaLicitación · Consejero Delegado de Canarias Submarine Link, S.L. · expediente CANALINK-2026-13
Contrato mixto de obras y suministros para la ejecución del proyecto de construcción de dos Estaciones de Cable Submarino (CLS) en el término municipal de Puerto del Rosario (Fuerteventura) y en el término municipal de Valverde (El Hierro)
Consejero Delegado de Canarias Submarine Link, S.L. adjudicó este contrato de obras por procedimiento normas internas en 2 lotes a 1 empresa por 1,2 M€ sin IVA en total (2 adjudicaciones). En los últimos 3 años ha adjudicado 10 contratos en estas categorías (CPV 324, 325, 452) a 7 empresas distintas, con un importe medio de 840.000 € y una baja media del 32,6 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 452Categoría CPV 325Categoría CPV 324Licitaciones abiertas en Tenerife
Adjudicado
1,2 M€
2 adjudicaciones sin IVA
Licitadores
1
como máximo en una adjudicación
Presupuesto
1,2 M€
sin IVA · 2 lotes
Antecedentes del órgano
10
contratos en CPV 324, 325, 452 en 3 años · baja media 32,6 %
2 adjudicaciones
1,2 M€ sin IVA a 1 empresa.
Contrato de obras
Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica, de autopistas, carreteras, aeródromos y vías férreas; trabajos de explanación
Tenerife
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento normas internas
2 lotes
Ofertas a uno o varios lotes · máximo 2 por oferta · máximo 2 por adjudicatario.
Adjudicación
| Lote | Resultado | Adjudicatario | Importe | Licitadores |
|---|---|---|---|---|
| Lote 1 | Adjudicado16/09/2026 | KASILH TELECOM, S.L.pyme | 698.025 € | 1 |
| Lote 2 | Adjudicado16/09/2026 | KASILH TELECOM, S.L.pyme | 540.115 € | 1 |
Los 2 resultados publicados en PLACSP · importes sin IVA.
Qué se contrata
- Expediente
- CANALINK-2026-13
- Tipo de contrato
- Obras · Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil · mixto
- Procedimiento
- Normas internas
- Lugar de ejecución
- Tenerife
Códigos CPV
Lotes (2)
| Lote | Objeto | Sin IVA | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | Fuerteventura | 698.025 € | 45230000, 32412100, 32562200 |
| 2 | El Hierro | 540.115 € | 45230000, 32562200, 32412100 |
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 24/06/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 15/07/2026 a las 23:59El horario acordado es el peninsular.
- Presentación por lotes
- Ofertas a uno o varios lotes · máximo 2 por oferta · máximo 2 por adjudicatario
Más detallesMenos detalles
- Obtención de documentación
- hasta el 15/07/2026
- Variantes
- No se admiten
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 1.238.140 €
- Presupuesto con IVA
- 1.324.810 €
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Lote 1: Fuerteventura
Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %
- Ampliación del plazo de garantía · fórmula6 %
El licitador deberá cumplimentar el Anexo II.b,
- Experiencia adicional del Jefe de Obra · fórmula4 %
El licitador deberá cumplimentar el Anexo II.b.
- Oferta económica · fórmula, precio80 %
El licitador deberá cumplimentar el Anexo II.a (Oferta económica).El precio ofertado no podrá superar el presupuesto de licitación del lote correspondiente. Deberá indicarse como partida independiente el importe del IGIC.
- Reducción de plazos de ejecución de obra civil · fórmula10 %
El licitador deberá cumplimentar el Anexo II.b (Criterios cuantificables automáticamente)
Lote 2: El Hierro
Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %
- Ampliación del plazo de garantía · fórmula6 %
El licitador deberá cumplimentar el Anexo II.b,
- Oferta económica · fórmula, precio80 %
El licitador deberá cumplimentar el Anexo II.a (Oferta económica).El precio ofertado no podrá superar el presupuesto de licitación del lote correspondiente. Deberá indicarse como partida independiente el importe del IGIC.
- Experiencia adicional del Jefe de Obra · fórmula4 %
El licitador deberá cumplimentar el Anexo II.b.
- Reducción de plazos de ejecución de obra civil · fórmula10 %
El licitador deberá cumplimentar el Anexo II.b (Criterios cuantificables automáticamente)
Solvencia y requisitos
Todo el expediente
- Condiciones especiales de ejecución
Consideraciones de tipo ambiental
La reducción de envases y embalajes, así como la reutilización y el reciclaje de los productos utilizados.
Lote 1: Fuerteventura
- Solvencia técnica o profesional
Otros
La solvencia técnica y profesional se acreditará mediante la presentación de la Declaración Responsable debidamente cumplimentada (Anexo I.b del PCP).
Lote 2: El Hierro
- Solvencia técnica o profesional
Otros
La solvencia técnica y profesional se acreditará mediante la presentación de la Declaración Responsable debidamente cumplimentada (Anexo I.b del PCP).
Garantías y declaraciones
- Garantías
- Definitiva5 %
- Complementaria5 %
- Declaraciones exigidas
- Capacidad de obrar
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
El pliego, leído por IA
BetaCon tu cuenta puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Entrar.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
Pliego técnico
Anexos (7)
Documentos del expediente (3)
- Actos públicos informativos ó de apertura de ofertas
Actos públicos informativos o de aperturas de ofertas
- Actos públicos informativos ó de apertura de ofertas
Actos públicos informativos o de aperturas de ofertas
Documentos de los anuncios
- adjudicacion 13.pdf
Documento de Acta de Resolución · Anuncio de Adjudicación
13 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 24/06/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 24/06/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
- 30/06/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratanterectificación o republicación
- 30/06/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratanterectificación o republicación
- 01/07/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratanterectificación o republicación
- 16/09/2026Anuncio de Adjudicación · Perfil del contratante
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.