ResueltaLicitación · Departamento de Salud de Manises. Dirección Económica-Gerencia · expediente PA OB 1382/2026
Obras de instalación y puesta en servicio de los sistemas de protección colectiva en las cubiertas de diversos centros de salud del Departamento de Salud de Manises
Departamento de Salud de Manises. Dirección Económica-Gerencia adjudicó este contrato de obras por procedimiento abierto en 7 lotes a 1 empresa por 133.749 € sin IVA en total (7 adjudicaciones). En los últimos 3 años, Departamento de Salud Alcoy. Dirección Económica-Gerencia, la entidad de la que depende, ha adjudicado 540 contratos en estas categorías (CPV 453) a 217 empresas distintas, con un importe medio de 110.176 € y una baja media del 16,8 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 453Licitaciones abiertas en Valencia
Adjudicado
133.749 €
7 adjudicaciones sin IVA
Baja
15,1 %
sobre 157.500 € de presupuesto base
Licitadores
3
como máximo en una adjudicación
Presupuesto
157.500 €
sin IVA · 7 lotes
7 adjudicaciones
133.749 € sin IVA a 1 empresa.
Contrato de obras
Trabajos de instalación de barandillas, pasamanos y dispositivos de seguridad
Valencia/València
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto
Presentación electrónica
Dura 2 meses
Sin prórroga publicada en el anuncio.
7 lotes
Ofertas a uno o varios lotes · máximo 7 por oferta · máximo 7 por adjudicatario.
Adjudicación
| Lote | Resultado | Adjudicatario | Importe | Baja | Licitadores |
|---|---|---|---|---|---|
| Lote 1 | Formalizado17/09/2026 | VARESER 96, S.L. | 11.040 € | 15,1 % | 3 |
| Lote 2 | Formalizado17/09/2026 | VARESER 96, S.L. | 26.325 € | 15,1 % | 3 |
| Lote 3 | Formalizado17/09/2026 | VARESER 96, S.L. | 20.381 € | 15,1 % | 3 |
| Lote 4 | Formalizado17/09/2026 | VARESER 96, S.L. | 24.627 € | 15,1 % | 3 |
| Lote 5 | Formalizado17/09/2026 | VARESER 96, S.L. | 11.040 € | 15,1 % | 3 |
| Lote 6 | Formalizado17/09/2026 | VARESER 96, S.L. | 24.202 € | 15,1 % | 3 |
| Lote 7 | Formalizado17/09/2026 | VARESER 96, S.L. | 16.135 € | 15,1 % | 3 |
Los 7 resultados publicados en PLACSP · importes sin IVA · la baja, sobre el presupuesto base del lote o del expediente.
Qué se contrata
- Expediente
- PA OB 1382/2026
- Tipo de contrato
- Obras · Construcción
- Procedimiento
- Abierto
- Lugar de ejecución
- Valencia/València
Códigos CPV
Lotes (7)
| Lote | Objeto | Sin IVA | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | Protección colectiva CS Bº del Cristo | 13.000 € | 45340000, 45300000 |
| 2 | Protección colectiva CS Buñol | 31.000 € | 45340000, 45300000 |
| 3 | Protección colectiva CS Chiva | 24.000 € | 45340000, 45300000 |
| 4 | Protección colectiva CS Manises | 29.000 € | 45340000, 45300000 |
| 5 | Protección colectiva CS Mislata | 13.000 € | 45340000, 45300000 |
| 6 | Protección colectiva CS Ribarroja | 28.500 € | 45340000, 45300000 |
| 7 | Protección colectiva CS Turis | 19.000 € | 45340000, 45300000 |
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 19/06/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 08/07/2026 a las 23:59Ampliación del plazo de presentación de ofertas
- Presentación de ofertas
- Electrónica
- Presentación por lotes
- Ofertas a uno o varios lotes · máximo 7 por oferta · máximo 7 por adjudicatario
- Duración del contrato
- 2 meses
Más detallesMenos detalles
- Obtención de documentación
- hasta el 08/07/2026
- Candidatos
- mínimo 4
- Variantes
- No se admiten
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 157.500 €
- Presupuesto con IVA
- 190.575 €
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Por fórmula, 80 % · por juicio de valor, 20 %
- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PLAN DE TRABAJO · juicio de valor20 %
Planificación de los trabajos, ajustando las necesidades organizativas y horarios del Centro de Salud y plazo establecido en cronograma detallado. Se aportará descripción y características técnicas de materiales, el modo de ejecución propuesto, detallando las fases de entrega de materiales, montaje, medios de elevación, afectación a vía pública, y con el menor impacto sobre la actividad asistencial.
- AMPLIACIÓN PLAZO GARANTÍA · fórmula10 %
Se valorará exclusivamente una ampliación del plazo de garantía todo incluido o full complet, si el plazo fuese el mínimo solicitado en estos pliegos la puntuación de este criterio será 0, en caso de que se oferte una ampliación sobre el mínimo exigido se valorará de la siguiente forma: Se valorará en función del incremento del plazo de garantía ofertado, hasta un máximo de 10 puntos a la empresa o empresas que oferten un incremento de 15 años del plazo de garantía, y puntuará el resto de ofertas de menor incremento de plazo de forma proporcional,
- PRECIO · fórmula, precio70 %
Se otorgarán 70 puntos a la oferta económicamente más ventajosa. Para el resto de ofertas se asignarán puntos en forma proporcional inversa según la siguiente ecuación: Puntuación = 70*(Im/Ip). En todos los casos se considerarán los importes en euros, sin IVA. Im= Importe correspondiente a la oferta más económica Ip= Importe de la oferta que se trata de puntuar
Solvencia y requisitos
- Solvencia económica y financiera
Cifra anual de negocio
Volumen anual de negocios en el ámbito del contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, por importe igual o superior al valor estimado de cada lote… Ver todoVer menos
Volumen anual de negocios en el ámbito del contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, por importe igual o superior al valor estimado de cada lote o del contrato si presenta oferta a todos los lotes. En el caso de que un mismo licitador oferte a más de un lote de los contemplados en esta licitación, el volumen anual de negocios mínimo que deberá justificar para acreditar la solvencia económica y financiera será el resultante de sumar los volúmenes mínimos exigidos para aquellos lotes a los que haya ofertado.
- Solvencia técnica o profesional
Trabajos realizados
La relación de las obras ejecutadas en los últimos cinco años correspondientes al mismo grupo o subgrupo que la clasificación sustitutiva a la que corresponde el objeto del contrato y estarán avaladas por certificados de buena ejecución para las obras más importantes relacionadas con el objeto del… Ver todoVer menos
La relación de las obras ejecutadas en los últimos cinco años correspondientes al mismo grupo o subgrupo que la clasificación sustitutiva a la que corresponde el objeto del contrato y estarán avaladas por certificados de buena ejecución para las obras más importantes relacionadas con el objeto del contrato; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término.
- Condiciones especiales de ejecución
Combatir el paro
Combatir el paro
Consideraciones tipo social
Consideraciones de tipo social
Garantías y declaraciones
- Garantías
- Definitiva5 %
- Declaraciones exigidas
- Capacidad de obrar
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
El pliego, leído por IA
BetaCon tu cuenta puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Entrar.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
Pliego técnico
Documentos del expediente (15)
Documentos de los anuncios (2)
- Resolucion adjudicacion 1382-2026 _firmado.pdf
Documento de Acta de Resolución · Anuncio de Adjudicación
- CONTRATO 1382-2026 _firmado.pdf
Documento de Acta de Formalización · Anuncio de Formalización
21 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 19/06/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
- 23/06/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 23/06/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratanterectificación o republicación
- 21/09/2026Anuncio de Adjudicación · Perfil del contratante
- 29/09/2026Anuncio de Formalización · DOUE
- 29/09/2026Anuncio de Formalización · Perfil del contratante
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.