AdjudicadaLicitación · Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES) · expediente ACE/527.02/26/OBRA/01
Ejecución de las obras del proyecto de construcción del "Saneamiento y depuración de la ciudad de Cáceres. Colectores e impulsiones (T.M. Cáceres). Fase 1: Agrupación de vertidos Capellanías, Malpartida, Universidad y Sur", cofinanciado por el Programa Plurirregional de España FEDER 2021 - 2027
Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES) adjudicó este contrato de obras por procedimiento abierto el 24/09/2026 a MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A. por 19,2 M€ sin IVA (17,8 % de baja sobre 23,4 M€), con 28 licitadores. En los últimos 3 años ha adjudicado 29 contratos en estas categorías (CPV 452) a 26 empresas distintas, con un importe medio de 9,4 M€ y una baja media del 20,7 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 452Licitaciones abiertas en Extremadura
Adjudicado
19,2 M€
1 adjudicación sin IVA
Baja
17,8 %
sobre 23,4 M€ de presupuesto base
Licitadores
28
ofertas recibidas
Presupuesto
23,4 M€
sin IVA
Adjudicado a MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A.
19,2 M€ sin IVA · 17,8 % de baja · 28 licitadores
Contrato de obras
Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales
Cáceres
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto
Presentación electrónica · sujeto a regulación armonizada
Dura 16 meses
Sin prórroga publicada en el anuncio.
Adjudicación
| Lote | Resultado | Adjudicatario | Importe | Baja | Licitadores |
|---|---|---|---|---|---|
| Único | Adjudicado24/09/2026 | MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | 19,2 M€ | 17,8 % | 28 |
El resultado publicado en PLACSP · importes sin IVA · la baja, sobre el presupuesto base del lote o del expediente.
Qué se contrata
- Expediente
- ACE/527.02/26/OBRA/01
- Tipo de contrato
- Obras · Obras hidráulicas
- Procedimiento
- Abierto
- Lugar de ejecución
- Cáceres
- Regulación armonizada
- Sí: sujeto a regulación armonizada (publicado en el DOUE)
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 07/06/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 10/07/2026 a las 13:00
- Presentación de ofertas
- Electrónica
- Duración del contrato
- 16 meses
Más detallesMenos detalles
- Variantes
- No se admiten
- Revisión de precios
- En atención al plazo previsto para la ejecución de las obras objeto del presente contrato (15 meses) resulta aplicable la revisión de precios que regula el artículo 103 de la LCSP
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 23.378.620 €
- Presupuesto con IVA
- 28.288.130 €
- Financiación
- Financiación con fondos de la UE · Otros Fondos Europeos
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Por fórmula, 55 % · por juicio de valor, 45 %
- Compromiso de ampliación del plazo de garantía · fórmula10 %
- Criterio cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas · fórmula, precio45 %
- Criterios técnicos cuya valoración dependa de un juicio de valor · juicio de valor45 %
Solvencia y requisitos
- Solvencia técnica o profesional
Medidas de gestión medioambiental
El licitador deberá indicar de las medidas de gestión medioambiental que el empresario aplicará al ejecutar el contrato, a cuyos efectos deberá exponer las medidas que adoptará para eliminar o reducir los impactos producidos por la actividad objeto del contrato, que al menos deberán tener el alcance, y los requisitos exigidos por la norma UNE/EN/ISO 14001.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución
Delegado del contratista: deberá ser un Titulado Universitario Superior. Director de ejecución de las obras (Jefe de Obra): deberá ser un técnico titulado competente, en un grado universitario de ingeniería, con experiencia de más de diez (10) años en obras hidráulicas y que haya participado como Jefe de Obra o Director de Obra en una obra de construcción similar
Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad
El licitador deberá indicar el personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad, a cuyos efectos deberá acreditarse disponer de, al menos, una persona que se encargue del control de cali… Ver todoVer menos
El licitador deberá indicar el personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad, a cuyos efectos deberá acreditarse disponer de, al menos, una persona que se encargue del control de calidad y que cuente con formación de cualquier clase como técnico en control de calidad. Igualmente describirá las medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad, siendo al menos necesaria la instauración interna de un procedimiento de control de calidad, que como mínimo deberá tener el alcance y los requisitos exigidos por la norma UNE/EN/ISO 9001, admitiéndose igualmente los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, así como otras pruebas de medidas equivalentes de garantía de la calidad que presenten los empresarios.
- Clasificación empresarial
K8-4
E1-6
- Condiciones especiales de ejecución
Favorecer la formación en el lugar de trabajo
Durante el primer trimestre de ejecución del contrato, el personal del equipo de obra propuesto por el contratista deberá recibir formación sobre normativa medioambiental y legislación de abastecimiento de agua potable.
Consideraciones tipo social
Durante la ejecución del contrato, el personal del equipo de obra propuesto deberá tener establecido un sistema de horarios flexibles que favorezca que tanto mujeres como hombres puedan conciliar su vida personal, familiar y profesional
- Subcontratación
El contratista adjudicatario podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestracion del contrato.
Garantías y declaraciones
- Garantías
- Definitiva5 %
- Complementaria5 %
- Declaraciones exigidas
- Capacidad de obrar
- No prohibición para contratar
- Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
- Cumplimiento con las obligaciones tributarias
- No estar incurso en incompatibilidades
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
El pliego, leído por IA
BetaCon el plan Pro puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Ver planes.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
Pliego técnico
Documentos del expediente (13)
15 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 07/06/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
- 08/06/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 08/06/2026Anuncio de Licitación · DOUE
- 10/06/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratanterectificación o republicación
- 07/10/2026Anuncio de Adjudicación · Perfil del contratante
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.