AdjudicadaLicitación · Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid · expediente EPE 498/25
Contrato de Obra para la ejecución del Edificio de Oficinas y garaje Calle Trilla nº 2 - ETAP las ERAS
Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid adjudicó este contrato de obras por procedimiento abierto el 23/09/2026 a ZARZUELA S.A., EMPRESA CONSTRUCTORA por 3,1 M€ sin IVA (2,5 % de baja sobre 3,2 M€), con 3 licitadores. En los últimos 3 años ha adjudicado 11 contratos en estas categorías (CPV 452) a 10 empresas distintas, con un importe medio de 732.212 € y una baja media del 18,7 %, según PLACSP.
Ver el expediente en la plataforma de origen Categoría CPV 452Licitaciones abiertas en Castilla y León
Adjudicado
3,1 M€
1 adjudicación sin IVA
Baja
2,5 %
sobre 3,2 M€ de presupuesto base
Licitadores
3
ofertas recibidas
Presupuesto
3,2 M€
sin IVA
Adjudicado a ZARZUELA S.A., EMPRESA CONSTRUCTORA
3,1 M€ sin IVA · 2,5 % de baja · 3 licitadores
Contrato de obras
Trabajos de construcción de inmuebles multifuncionales
Valladolid
Lugar de ejecución del contrato.
Procedimiento abierto
Presentación electrónica
Dura 12 meses
Sin prórroga publicada en el anuncio.
Adjudicación
| Lote | Resultado | Adjudicatario | Importe | Baja | Licitadores |
|---|---|---|---|---|---|
| Único | Adjudicado23/09/2026 | ZARZUELA S.A., EMPRESA CONSTRUCTORA | 3,1 M€ | 2,5 % | 3 |
El resultado publicado en PLACSP · importes sin IVA · la baja, sobre el presupuesto base del lote o del expediente.
Qué se contrata
- Expediente
- EPE 498/25
- Tipo de contrato
- Obras · Construcción general de edificios y obras singulares de ingeniería civil (puentes, túneles, etc.)
- Procedimiento
- Abierto
- Lugar de ejecución
- Valladolid
Códigos CPV
Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.
Plazos y presentación de ofertas
- Anuncio de licitación
- 05/06/2026
- Fin del plazo de ofertas
- 10/07/2026 a las 14:00
- Presentación de ofertas
- Electrónica
- Duración del contrato
- 12 meses
Más detallesMenos detalles
- Obtención de documentación
- hasta el 10/07/2026
- Variantes
- No se admiten
Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.
Importes y financiación
- Presupuesto base sin IVA
- 3.222.136 €
- Presupuesto con IVA
- 3.898.784 €
- Financiación
- No hay financiación con fondos de la UE
Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.
Condiciones del anuncio
Criterios de adjudicación
Por fórmula, 100 % · por juicio de valor, 0 %
- Precio · fórmula, precio100 %
Ver apartado L.1 del Cuadro de Características Particulares
Solvencia y requisitos
- Solvencia económica y financiera
Otros
Los licitadores acreditarán la solvencia económica o financiera con la presentación del modelo de DEUC que se pone a disposición de los licitadores en la herramienta de presentación de ofertas en PLACSP. Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación, se requerirá al propuesto com… Ver todoVer menos
Los licitadores acreditarán la solvencia económica o financiera con la presentación del modelo de DEUC que se pone a disposición de los licitadores en la herramienta de presentación de ofertas en PLACSP. Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación, se requerirá al propuesto como adjudicatario la solvencia requerida en el apartado H.1 del CCP. Solvencia del contratista. Económica o financiera
- Solvencia técnica o profesional
Otros
Los licitadores acreditarán la solvencia Técnica o Profesional con la presentación del modelo de DEUC que se pone a disposición de los licitadores en la herramienta de presentación de ofertas en PLACSP. Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación, se requerirá al propuesto como… Ver todoVer menos
Los licitadores acreditarán la solvencia Técnica o Profesional con la presentación del modelo de DEUC que se pone a disposición de los licitadores en la herramienta de presentación de ofertas en PLACSP. Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación, se requerirá al propuesto como adjudicatario la solvencia requerida en el Apartado H.1. del CCP. Solvencia del contratista. Técnica o Profesional.
- Clasificación empresarial
G1-5
- Condiciones especiales de ejecución
Consideraciones de tipo ambiental
Medidas de tipo medio ambiental . Ver apartado N.2 del Cuadro de Características Particulares
Consideraciones tipo social
Medidas de tipo medio social . Ver apartado N.1 del Cuadro de Características Particulares
Garantías y declaraciones
- Garantías
- Definitiva5 %
- Complementaria5 %
- Declaraciones exigidas
- No estar incurso en incompatibilidades
- No prohibición para contratar
- Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad
- Capacidad de obrar
- Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
- Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Criterios de adjudicación, solvencia, garantías y declaraciones tal como las publica el anuncio; los pliegos mandan.
El pliego, leído por IA
BetaCon tu cuenta puedes pedir que la IA lea el pliego y complete esta ficha, con cada dato citado y su página. Entrar.
Pliegos y documentos
Pliego administrativo
Pliego técnico
Anexos (5)
Documentos del expediente (5)
Documentos de los anuncios
- 15 Adjudicacion EPE 498_25_signed_signed_signed.pdf
Documento de Acta de Resolución · Anuncio de Adjudicación
13 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.
Historial de anuncios
- 05/06/2026Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
- 05/06/2026Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
- 23/09/2026Anuncio de Adjudicación · Perfil del contratante
Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.
Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.